Formations Actualités Connexion
  Retour aux résultats
A proximité de Noisy-le-Grand 93160 Seine Saint Denis
Acheteur : Commune de Noisy-le-Grand
hôtel de ville - place de la libération - bP 49
93160 Noisy-le-Grand
Tel : 0145927572
Secteurs d'activité
Travaux d'installation de menuiseries non métalliques.
Installation de cuisines équipées.
Travaux de menuiserie et de charpenterie.
Travaux d'installation d'ascenseurs.
Travaux de façade .
Installation de cloisons.
Travaux de câblage et d'installations électriques.
Serrurerie.
Travaux de désamiantage.
Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts.
Travaux de couverture.
Travaux de gros oeuvre.
Travaux de démolition.
Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation.
Travaux de pose de revêtements de sols souples.
Travaux de revêtement mural.
Carrelages.
Travaux de peinture.
Travaux d'installation de stores.
Travaux de menuiserie.
Travaux d'équipement électrique.
Équipement de restauration.
Travaux de charpente et de couverture et travaux connexes.
Travaux de bardage.
Equipement de cuisine, articles de maison , articles ménagers et fournitures de restauration.
Travaux d'étanchéification.
Travaux de plomberie.
Travaux d'installations électriques.
Travaux de construction de bâtiments scolaires.
Travaux de construction de conduites d'eau et de canalisations d'eaux usées à grande distance.

REAMENAGEMENT ET EXTENSION DU GROUPE SCOLAIRE LES RICHARDETS

Type d'avis : Avis d’attribution
Type de marché : Européen
Date de publication : 07/01/2025
JOUE - 7101-2025
7101-2025 - Résultats
France – Travaux de gros œuvre – REAMENAGEMENT ET EXTENSION DU GROUPE SCOLAIRE LES RICHARDETS
OJ S 4/2025 07/01/2025
Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Marché de travaux
1. Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Commune de Noisy-le-Grand
Forme juridique de l’acheteur: Autorité locale
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale
2. Procédure
2.1.
Procédure
Titre: REAMENAGEMENT ET EXTENSION DU GROUPE SCOLAIRE LES RICHARDETS
Description: La consultation porte sur le réaménagement et l'extension du groupe scolaire Les Richardets.
Identifiant de la procédure: 4980f5fd-bf24-4c5f-8c69-be70281acc07
Avis précédent: fa214fbb-f025-4b50-bfa1-6bfbca826251-01
Identifiant interne: 2024_002
Type de procédure: Ouverte
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45223220 Travaux de gros œuvre
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45112710 Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts, 45420000 Travaux de menuiserie et de charpenterie, 45261210 Travaux de couverture, 45261420 Travaux d'étanchéification, 45261000 Travaux de charpente et de couverture et travaux connexes, 45443000 Travaux de façade, 45262650 Travaux de bardage, 45421143 Travaux d'installation de stores, 45421150 Travaux d'installation de menuiseries non métalliques, 45421152 Installation de cloisons, 45421000 Travaux de menuiserie, 45432111 Travaux de pose de revêtements de sols souples, 45432210 Travaux de revêtement mural, 45431000 Carrelages, 44316500 Serrurerie, 45442100 Travaux de peinture, 45330000 Travaux de plomberie, 45331000 Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation, 45311000 Travaux de câblage et d'installations électriques, 45111100 Travaux de démolition, 45262660 Travaux de désamiantage, 45214200 Travaux de construction de bâtiments scolaires, 45231300 Travaux de construction de conduites d'eau et de canalisations d'eaux usées à grande distance, 45311200 Travaux d'installations électriques, 45310000 Travaux d'équipement électrique, 45313100 Travaux d'installation d'ascenseurs, 39310000 Équipement de restauration, 39220000 Équipement de cuisine, articles de maison, articles ménagers et fournitures de restauration, 45421151 Installation de cuisines équipées
2.1.4.
Informations générales
Informations complémentaires: Procédure d'appel d'offres ouvert soumise aux dispositions des articles L. 2124-1, L. 2124-2, R. 2124-1 et R. 2124-2 du Code de la commande publique. Une visite est obligatoire pour pourvoir répondre à la consultation : se référer à l'article 2.5 du RC La forme du groupement n'est pas imposée pour cette consultation. Le présent marché ne fait pas l'objet d'un allotissement au sens des articles L. 2113-11 et R. 2113-2 du Code de la commande publique. La dévolution en lots séparés risque de rendre techniquement difficile l'exécution des prestations. Le recours à une entreprise générale permettra à la Ville d'avoir un interlocuteur unique ce qui garantit la mise à dispositions des ressources humaines, techniques et financières nécessaires afin de mener à bien les travaux dans le délai imparti et dans le respect du budget alloué.
Base juridique: 
Directive 2014/24/UE
5. Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: REAMENAGEMENT ET EXTENSION DU GROUPE SCOLAIRE LES RICHARDETS
Description: Le présent marché a pour objet le réaménagement et l'extension du groupe scolaire les Richardets.
Identifiant interne: 2024_002L01
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45223220 Travaux de gros œuvre
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: 1 avenue des écoles  
Ville: NOISY-LE-GRAND
Code postal: 93160
Subdivision pays (NUTS): Seine-Saint-Denis (FR106)
Pays: France
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
Informations complémentaires: Le marché est conclu à compter de sa date de notification et ce jusqu'au parfait achèvement des travaux. Le délai global d'exécution des prestations est de 24 mois, y compris la période de préparation de 2 mois. Les candidats pourront proposer un calendrier de réalisation de la mission inférieur à cette durée prévisionnelle. Ce dernier est mentionné dans l'acte d'engagement. Un ordre de service de démarrage sera adressé au titulaire.
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Prix des prestations estimé au regard de l'acte d'engagement et de la décomposition du prix global et forfaitaire complétés par le soumissionnaire dans le cadre de son offre.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 45

Critère:
Type: Qualité
Description: Valeur technique : estimée au regard du cadre de réponse complété d'un mémoire technique de 20 pages maximum, remis par le soumissionnaire à l'appui de son offre.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 30

Critère:
Type: Qualité
Description: Délai d'exécution : estimé au regard de la pertinence du calendrier détaillé d'exécution des prestations et des délais indiqués à l'article 4.2 de l'acte d'engagement, remis par le soumissionnaire à l'appui de son offre.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 20

Critère:
Type: Qualité
Description: Développement durable : estimé au regard du cadre de réponse concernant le volet environnemental, remis par le soumissionnaire à l'appui de son offre.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 5
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal de Montreuil
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Commune de Noisy-le-Grand
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Commune de Noisy-le-Grand
6. Résultats
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Statut sélection lauréat: Aucun lauréat n’a été choisi et la mise en concurrence est clos.
La raison pour laquelle un lauréat n’a pas été choisi: Décision de l’acheteur, faute de fonds suffisants
6.1.4.
Informations statistiques: 
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 3
8. Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Commune de Noisy-le-Grand
Numéro d’enregistrement: 21930051400011
Adresse postale: PLACE DE LA LIBERATION - BP19  
Ville: Noisy-le-grand
Code postal: 93160
Subdivision pays (NUTS): Seine-Saint-Denis (FR106)
Pays: France
Téléphone: 0145927572
Rôles de cette organisation: 
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Tribunal de Montreuil
Numéro d’enregistrement: 13000686900015
Adresse postale: 7 rue Catherine Puig  
Ville: Montreuil
Code postal: 93100
Subdivision pays (NUTS): Seine-Saint-Denis (FR106)
Pays: France
Adresse électronique: greffe.ta-montreuil@juradm.fr
Téléphone: 0149202000
Rôles de cette organisation: 
Organisation chargée des procédures de recours
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: e92960c0-6ccf-460a-8387-4081633c59ca - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Sous-type d’avis: 29
Date d’envoi de l’avis: 03/01/2025 15:32:32 (UTC+2)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: français
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 7101-2025
Numéro de publication au JO S: 4/2025
Date de publication: 07/01/2025