Centrale des marchés
77 travaux d'aménagement de salles de cours et d'un groupe sanitaire pour l'enfip au centre informatique polyvalent sis 7 allée Simone de Beauvoir à Noisiel 77 travaux d'aménagement de salles de cours et d'un groupe sanitaire pour l'enfip au centre informatique polyvalent sis 7 allée Simone de Beauvoir à Noisiel travaux d'aménagement de salles de cours...
Ministères économiques et financiers 75572PARIS frederic.gaulin@finances.gouv.fr 01 53 18 37 15
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

77 travaux d'aménagement de salles de cours et d'un groupe sanitaire pour l'enfip au centre informatique polyvalent sis 7 allée Simone de Beauvoir à Noisiel

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1393002

Date de clôture estimée : 03/03/15
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (10/02/15)
15-19726

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ministères économiques et financiers.
Correspondant : M. Gaulin Frédéric, 139 rue de Bercy 75572 Paris Cedex 12 tél. : 01-53-18-25-04 télécopieur : 01-53-18-37-15 courriel : frederic.gaulin@finances.gouv.fr.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : travaux d'aménagement de salles de cours et d'un groupe sanitaire pour l'enfip au Centre Informatique Polyvalent sis 7 allée Simone de Beauvoir à Noisiel.

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 45311000
Objets supplémentaires : 45331220, 45421141, 45421000.

Lieu d'exécution : 7 allée Simone de Beauvoir, 77186 Noisiel.

Code NUTS : øFR102ø.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
les aménagements des salles de formation de l'aile nord du Centre Informatique Polyvalent à Noisiel sont réalisés dans le cadre de l'implantation de l'ecole Nationale des Finances Publiques (Enfip) dans le bâtiment.
Le délai d'exécution des travaux est de 17 semaines
Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : l'administration se libère des sommes dues au titre du marché par virements effectués par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel au compte désigné par le titulaire. Le paiement s'effectue suivant les règles de la comptabilité publique dans les conditions prévues à l'article 98 modifié du code des marchés publics et selon les dispositions du décret 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique. Le délai global de paiement ne pourra excéder 30 jours. Le financement de l'opération est assuré par le budget de l'etat. Une avance est accordée selon l'article 87 du code des marchés publics, sauf refus exprimé par le titulaire dans l'acte d'engagement. Son remboursement s'effectue selon les modalités prévues par l'article 88 du code des marchés publics.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :



Critères de sélection des candidatures : conformément aux modalités fixées dans le règlement de consultation.



Capacité économique et financière - références requises : selon les dispositions décrites dans le règlement de consultation.



Référence professionnelle et capacité technique - références requises : selon les dispositions décrites dans le règlement de consultation.

Marché réservé : non.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
selon les dispositions décrites dans le règlement de consultation.

Recours à une procédure se déroulant en phases successives afin de réduire progressivement le nombre des solutions à discuter ou des offres à négocier : non.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- offre technique décomposée en : -propositions techniques envisagées avec les marques, types et caractéristiques des matériels proposés, sur 15; -organisation du chantier et sa planification dans le respect des délais, notamment la possibilité de réaliser l'opération sans interruption du service, sur 15; -optimisation des caractéristiques environnementales, prévention et sécurité, sur 15; -moyens mis en oeuvre pour l'exécution du marché : moyens humains (qualification des intervenants : formation, expérience, formation continue), moyens matériels (outillage, équipements de chantier, équipements de sécurité, moyens de communication) et politique de sous-traitance mise en place pour le marché (choix, évaluation), sur 15. : 60 % ;
- offre financière : 40 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 3 mars 2015, à 12 heures.

Délai minimum de validité des offres : 150 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : minefi-2015-sallescoursenfip.

Renseignements complémentaires : cette consultation fait l'objet d'une procédure dématérialisée. L'obtention du dossier de consultation des entreprises (Dce) s'effectue sur la plate-forme des achats de l'etat. Les modalités d'accès direct à la consultation sont les suivantes : http://www.marches-publics.gouv.fr sous la référence publique : minefi-2015-sallescoursenfip.
En cas de difficultés pour accéder à la plate-forme, contacter M. Frédéric GAULIN, tél.: 01 53 18 25 04, courriel: frederic.gaulin@finances.gouv.fr.
Les offres sont présentées selon les modalités précisées dans le règlement de consultation.
Pour tout renseignement technique et l'organisation de la visite obligatoire des lieux, les candidats peuvent s'adresser aux personnes désignées dans le règlement de consultation.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 6 février 2015.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : Ministères économiques et financiers, Secrétariat Général, Sous-direction du Cadre de Vie, SEP 2A, Télédoc 632, Pièce 2116 Ouest 3, bâtiment Vauban.
Correspondant : M. Frédéric Gaulin, 139 rue de Bercy, 75572 Paris Cedex 12.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Ministères économiques et financiers, Secrétariat Général, Service de l'environnement professionnel, Sous-direction du cadre de vie, Bureau SEP 2B, Télédoc 731.
Correspondant : M. Claude Dhotel, 120 rue de Bercy, 75572 Paris Cedex 12, tél. : 01-53-18-16-98, courriel : claude.dhotel@finances.gouv.fr.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Ministères économiques et financiers, Secrétariat Général, Service de l'environnement professionnel, Sous-direction du cadre de vie, Bureau SEP 2A, Télédoc 632.
Correspondant : M. Frédéric Gaulin, 139 rue de Bercy, 75572 Paris Cedex 12, tél. : 01-53-18-25-04, courriel : frederic.gaulin@finances.gouv.fr.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Ministères économiques et financiers, Secrétariat Général, Service de l'environnement professionnel, Sous-direction du cadre de vie, Bureau SEP 2A, Télédoc 632.
Correspondant : M. Frédéric Gaulin, 139 rue de Bercy, 75572 Paris Cedex 12, tél. : 01-53-18-25-04, courriel : frederic.gaulin@finances.gouv.fr.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Paris 7 rue de Jouy 75004 Paris tél. : 01-44-59-44-00 courriel : greffe.ta-paris@juradm.fr adresse internet : http://www.ta-parisjuradm.fr/ta/paris/index.shtml.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Paris 7 rue de Jouy 75004 Paris tél. : 01-44-59-44-00 courriel : greffe.ta-paris@juradm.fr télécopieur : 01-44-59-46-46 adresse internet : http://www.ta-parisjuradm.fr/ta/paris/index.shtml.

Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1 travaux d'électricité cf. et VDI.
Infrastructure VDI et infrastructure courants forts accompagnant; infrastructure courants forts; travaux d'aménagements divers associés.

C.P.V. - Objet principal : 45311000.
Lot(s) 2 travaux de traitement d'air et de plomberie.
Fourniture et pose d'une centrale de traitement d'air en terrasse; création d'un réseau de gaine de soufflage en terrasse dédié aux salles de cours ENFIP du RDC, création d'un réseau hydraulique Chaud uniquement pour alimenter la nouvelle centrale de traitement d'air depuis le local technique.

C.P.V. - Objet principal : 45331200
Objets supplémentaires : 45332000.
Lot(s) 3 travaux de cloisonnement et de maçonnerie.
Travaux de cloisonnement, création d'un groupe sanitaire et d'une bagagerie, découpe d'une allège en béton dans le couloir de secours.

C.P.V. - Objet principal : 45421141
Objets supplémentaires : 45262522.
Lot(s) 4 travaux de métallerie et de serrurerie.
Dépose et reconstitution des tôles de parement, dépose d'un châssis vitré, menuiserie et escalier métalliques.

C.P.V. - Objet principal : 45421000.

Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous