Centrale des marchés
Création d'un centre municipal de santé Création d'un centre municipal de santé url : http://www.nogentsuroise.fr cp : 60181 tel : (+33) 3-44-66-30-46 fax : (+33) 3-44-66-30-39 adresse : 74 rue du général de GaulleBP 10102 de...
COMMUNE DE NOGENT SUR OISE 60181Nogent sur Oise Cedex marches@nogentsuroise.fr 03 44 66 30 39
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Création d'un centre municipal de santé

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 4790469

Date de clôture estimée : 09/09/19
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (07/08/19)
19-123125
Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 60
Annonce No 19-123125
Travaux
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : COMMUNE DE NOGENT SUR OISE.
 Correspondant :  M. Jean-François DARDENNE, Maire, 74 rue du général de Gaulle
B.P. 10102 60181 Nogent-sur-Oise Cedex, tél. : (+33) 3-44-66-30-46, télécopieur : (+33) 3-44-66-30-39, courriel : marches@nogentsuroise.fr adresse internet : http://www.nogentsuroise.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : création d'un centre municipal de santé.
Type de marché de travaux :  exécution.
CPV - Objet principal : 45215100.
Lieu d'exécution : 95 rue du Général de Gaulle, 60180 Nogent-sur-Oise.
Code NUTS : -FRE22.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales : 

travaux de réhabilitation/restructuration du rez-de-chaussée d'une maison de ville, anciennement occupée par un restaurant; aménagement d'un centre de santé comprenant 3 bureaux de consultation, 1 accueil secrétariat, des salles d'attente et autres locaux nécessaires
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : la consultation est divisée en 6 lots séparés.
Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Durée du marché ou délai d'exécution : 111 jours à compter de la notification du marché.
Cautionnement et garanties exigés : une retenue de garantie de 5,0 % du montant initial du marché sera constituée.
cette retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande. Il ne sera pas accepté de caution personnelle et solidaire.
en cas d'avance, le titulaire, sauf s'il s'agit d'un organisme public, doit justifier de la constitution d'une garantie à première demande à concurrence de 100,0 % du montant de l'avance. La caution personnelle et solidaire n'est pas autorisée.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : délai global de paiement sous 30 jours par virement administratif à réception des factures.
financement par fonds propres de la collectivité.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l'attributaire du marché.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation : 

Marché réservé : non.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public : 
     - Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années;
     - Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin;
     - Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature;
     - Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat);
     - Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat).

Autres renseignements demandés : 
     - Autres renseignements demandés : - La Déclaration sur l'honneur, datée, pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L 2141-1 à L 2141-5 et L 2141-7 à L 2141-11 notamment qu'il satisfait aux obligations concernant l'emploi des travailleurs handicapés définies aux articles L 5212-1 à L 5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés.;
     - Autres renseignements demandés : - Lorsque le candidat est en redressement judiciaire, le candidat produit la copie du ou des jugements prononcés.;
     - Autres renseignements demandés : - Les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée, datés, signés puis scannés, à engager la société si elle n'est pas mentionnée sur le Kbis.;
     - Autres renseignements demandés : - Le ou les extraits de Kbis de la société exécutant la prestation, daté de moins de 3 mois.;
     - Autres renseignements demandés : - En cas de groupement, l'attestation du délégant au délégataire mandataire, datée et signée de manière manuscrite puis scannée.;
     - Autres renseignements demandés : - Dans le cas d'une entreprise ayant pour activité le dépôt de plis par voie dématérialisée en réponse aux marchés publics, l'habilitation du mandataire d'une entreprise, datée et signée de manière manuscrite puis scannée.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
     - valeur technique : 60 %;
     - prix des prestations : 40 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 9 septembre 2019, à 17 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : GPA19016.

Renseignements complémentaires : la visite sur site est obligatoire.
la demande de visite est à formuler par courriel au plus tard 8 jours ouvrés avant la date de remise des offres à l'attention de M. Laurent verhaeghe:l.verhaeghe@nogentsuroise.fr et M. Arnaud decourtray:a.decoutray@nogentsuroise.fr.

Conditions de remise des offres ou des candidatures :
les offres seront obligatoirement dématérialisées. La signature électronique n'est pas exigée.
une copie de sauvegarde peut-être transmise ou déposée en mairie de Nogent-Sur-Oise, au service Appui à la Commande Publique, 74 rue du Général de Gaulle, 60180 Nogent-Sur-Oise.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 7 août 2019.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Mairie de Nogent-sur-Oise.
 74 rue du Général de Gaulle B.P. 10102,  60181 Nogent-sur-Oise Cedex, , tél. : (+33) 3-44-66-30-46, , courriel : marches@nogentsuroise.fr,  adresse internet : http://www.nogentsuroise.fr/.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif d'Amiens 14 rue Lemerchier Cs81114 80011 Amiens Cedex 01, tél. : (+33) 3-22-33-61-70, courriel : greffe.ta-amiens@juradm.fr, télécopieur : (+33) 3-22-33-61-71 adresse internet : http://amiens.tribunal-administratif.fr/.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal Administratif d'Amiens 14 rue Lemerchier Cs81114 80011 Amiens Cedex 01, tél. : (+33) 3-22-33-61-70, courriel : greffe.ta-amiens@juradm.fr, télécopieur : (+33) 3-22-33-61-71 adresse internet : http://amiens.tribunal-administratif.fr/.

Renseignements relatifs aux lots : 


Lot(s) 1. - cloisons doublages/petite maçonnerie/faux-plafonds chauffants/carrelage/installations de chantier.
Cloisons doublages/petite maçonnerie/faux-plafonds chauffants/carrelage/installations de chantier
C.P.V. - Objet principal : 45262522.
Mots descripteurs : Maçonnerie

Lot(s) 2. - charpente bois/couverture.
Charpente bois/couverture
C.P.V. - Objet principal : 45261000.
Mots descripteurs : Charpente

Lot(s) 3. - menuiseries intérieures.
Menuiseries intérieures
C.P.V. - Objet principal : 45421000.
Mots descripteurs : Menuiserie

Lot(s) 4. - menuiseries extérieures/serrurerie.
Menuiseries extérieures/serrurerie
C.P.V. - Objet principal : 45421000.
Mots descripteurs : Menuiserie

Lot(s) 5. - electricité.
Electricité
C.P.V. - Objet principal : 45311200.
Mots descripteurs : Electricité (travaux)

Lot(s) 6. - plomberie/Ventilation.
Plomberie/Ventilation
C.P.V. - Objet principal : 45330000.
Mots descripteurs : Plomberie (travaux)
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous