Centrale des marchés
60 marché de travaux pour la construction d'un atelier de maintenance automobile au centre de formation des apprentis de la chambre de commerce et d'industrie de l'oise à nogent-sur-oise 60 marché de travaux pour la construction d'un atelier de maintenance automobile au centre de formation des apprentis de la chambre de commerce et d'industrie de l'oise à nogent-sur-oise marché de ...
CCI de l'Oise 60002Beauvais 0344798069
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

60 marché de travaux pour la construction d'un atelier de maintenance automobile au centre de formation des apprentis de la chambre de commerce et d'industrie de l'oise à nogent-sur-oise

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 661742

Date de clôture estimée : 30/04/13
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (13/04/13)
13-65318

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : CCI de l'Oise.
Correspondant : Mme LETOCART Anne, Directrice Juridique, pont de Paris CS 60250 Pont de Paris B.P. 60250 60002 Beauvais Cedex tél. : 03-44-79-80-34 télécopieur : 03-44-79-80-69.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Etablissement public.

Objet du marché : marché de travaux pour la construction d'un atelier de maintenance automobile au Centre de Formation des Apprentis de la Chambre de Commerce et d'industrie de l'oise à Nogent-Sur-Oise (60). Les travaux sont répartis en 11 lots.

Type de marché de travaux : conception-réalisation.

C.P.V. - Objet principal : 45000000.

Lieu d'exécution : cfa de Nogent sur Oise, 60180 Nogent-sur-Oise.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
conformément à l'article 10 du Code des Marchés Publics, l'opération est allotie, la consultation porte sur 11 lots.
Il comporte une tranche unique.
Le délai de validité des offres est fixé à 120 (cent vingt) jours à compter de la limite de réception des offres.
Le Pouvoir Adjudicateur mènera une négociation avec au maximum 3 candidats par lot, dont les offres sont les mieux classées au vu des critères énoncés dans le règlement de consultation.
En application des dispositions de l'article 14 du Code des Marchés Publics, l'exécution du lot 1 "VRD" et du lot 2 "gros oeuvre" comporte une clause d'insertion par l'activité économique
Options : descriptions concernant les achats complémentaires : le marché comporte des options, telles que précisées dans les CCTP et CDPGF des lots concernés. Le chiffrage de ces options est obligatoire, sous peine de rejet de l'offre globale.

Des variantes seront-elles prises en compte : oui.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Durée du marché ou délai d'exécution : 9 mois à compter de la notification du marché.

Cautionnement et garanties exigés : néant.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : les dépenses relatives à l'exécution du marché seront réglées par la CCI de l'oise.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : chacun des marchés (lots) sera conclu avec une entreprise (le cas échéant avec des sous-traitants désignés au marché) ou avec un groupement d'entreprises de préférence solidaire, le cas échéant.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :



Critères de sélection des candidatures : seront éliminés :
- les dossiers reçus après la date et l'heure limites de dépôt ;
- les candidatures incomplètes et ne présentant pas les documents énoncés à l'article 18.1 du règlement de la consultation ;
- les candidatures qui ne sont pas recevables en application de l'article 52 du code des marchés publics.
Les candidatures seront examinées au regard des pièces fournies et au vu des garanties suivantes :
- garanties et capacités professionnelles,
- garanties et capacités techniques,
- garanties et capacités financières.
Les candidatures dont les garanties par rapport aux prestations objet de la consultation, sont jugées insuffisantes, seront rejetées.

Marché réservé : non.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ;
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ;
- Présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services effectués au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les livraisons et les prestations de services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique ;
- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature ;
- Certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat ;
- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm) ;
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm) ;
- S'il s'appuie, pour présenter sa candidature, sur les capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques, le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par l'acheteur public. Le candidat doit également apporter la preuve que chacun de ces opérateurs économiques mettra à sa disposition les moyens nécessaires, pendant toute la durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre ;
- Si les documents fournis par le candidat ne sont pas établis en langue française, ils doivent être accompagnés d'une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.

Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du marché public ou de l'accord-cadre :
- Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail ;
- Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel des certificats reçus ;
- Si les documents fournis par le candidat ne sont pas établis en langue française, ils doivent être accompagnés d'une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.

Autres renseignements demandés :
- : justificatif de l'inscription au registre de la profession ou au registre du commerce, le cas échéant.

Recours à une procédure se déroulant en phases successives afin de réduire progressivement le nombre des solutions à discuter ou des offres à négocier : oui.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- prix : 40 % ;
- valeur technique : 40 % ;
- optimisation du délai d'intervention : 20 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 30 avril 2013, à 12 heures.

Autres renseignements :

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : 13SJ188.
Conditions de remise des offres ou des candidatures : les soumissionnaires transmettront leur candidature et leur offre sur support matériel uniquement : 1 ORIGINAL papier et 1 COPIE sur Cdrom.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 10 avril 2013.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : CCI de l'Oise.
Correspondant : M. le président, pont de Paris - cS 60250, 60002 Beauvais Cedex, adresse internet : https://www.marches-publics.gouv.fr/index.php?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=103643&orgAcronyme=l2m.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : SARL IDONEIS.
Correspondant : M. Olsem, 2 Rampe Saint Marcel, 02000 Laon, tél. : 03-23-22-61-06, télécopieur : 03-23-22-40-07, courriel : contact@idoneis.fr.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : CCI de l'Oise.
Correspondant : Mme BOUFFARD Géraldine, pont de Paris - cS 60250, 60002 Beauvais Cedex, tél. : 03-44-79-80-66, télécopieur : 03-44-79-80-69.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : CCI de l'Oise.
Correspondant : Mme BOUFFARD Géraldine, pont de Paris - cS 60250, 60002 Beauvais Cedex, tél. : 03-44-79-80-66, télécopieur : 03-44-79-80-69, courriel : geraldine.bouffard@cci-oise.fr, adresse internet : https://www.marches-publics.gouv.fr/index.php?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=103643&orgAcronyme=l2m.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif d'Amiens 14 rue Lemercier 80000 Amiens tél. : 03-22-33-61-70 courriel : greffe.ta-amiens@juradm.fr télécopieur : 03-22-33-61-71.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal Administratif d'Amiens 14 rue Lemercier 80000 Amiens tél. : 03-22-33-61-70 courriel : greffe.ta-amiens@juradm.fr télécopieur : 03-22-33-61-71.

Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1 vrd.
Travaux préliminaires et terrassements, voiries, assainissement et réseaux divers, aménagements paysages et clôtures.

C.P.V. - Objet principal : 45233200.
Lot(s) 2 gros oeuvre.
Travaux préliminaires, terrassements, travaux d'assainissement et de réseaux enterrés, travaux de maçonnerie et de béton, travaux de ravalement, travaux de carrelage/faiences.

C.P.V. - Objet principal : 45223220.
Lot(s) 3 charpente - serrurerie.
Travaux de charpente métallique et travaux de serrurerie.

C.P.V. - Objet principal : 45261000.
Lot(s) 4 couverture, étanchéité, bardage.
Travaux de couverture, d'étanchéité et de bardage.

C.P.V. - Objet principal : 45261210
Objets supplémentaires : 45262650.
Lot(s) 5 menuiseries extérieures.
Travaux de menuiserie métallique extérieure.

C.P.V. - Objet principal : 45421000.
Lot(s) 6 plâtrerie, faux plafond.
Travaux de cloisonnement, réalisation de faux-plafonds et travaux de menuiseries intérieures.

C.P.V. - Objet principal : 45421141
Objets supplémentaires : 45421000.
Lot(s) 7 peintures.
Travaux de peinture.

C.P.V. - Objet principal : 45442100.
Lot(s) 8 plomberie, chauffage, traitement de l'air.
Travaux de plomberie-sanitaires, traitement d'air, chaufferie, réseaux et corps de chauffe, solaire et eau chaude sanitaire.

C.P.V. - Objet principal : 45330000
Objets supplémentaires : 45232141.
Lot(s) 9 electricité.
Travaux électriques : courants forts - courants faibles.

C.P.V. - Objet principal : 45311200.
Lot(s) 10 portes sectionnelles.
Pose de portes automatiques sectionnales.

C.P.V. - Objet principal : 45421140.
Lot(s) 11 tribune d'amphithèâtre.
Travaux aménagement d'amphitéâtre.

C.P.V. - Objet principal : 45214420.

Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00