1. Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: EVOLEA
Forme juridique de l’acheteur: Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur: Logement et équipements collectifs
2. Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Marché de travaux - Construction Projet Santé Villes Hôpital (PSVH)
Description: La consultation est lancée en entreprise générale. Elle porte sur les travaux pour la construction du Projet Santé Villes Hôpital (PSVH) découpée en 6 phases de travaux fonctionnelles : • Construction d’un Centre de Santé, • Construction d’un Tiers-lieu Santé, • Construction d’un Pôle Petite Enfance, • Construction d’une Résidence pour étudiants de 30 logements et construction de 5 commerces • Construction de 32 logements locatifs sociaux labellisés Logement Santé – Groupe ARCADE-VYV, • Aménagement de voirie, réseaux divers, espaces verts.
Identifiant de la procédure: afac725f-7dfd-4716-97f6-0d9e935d9ed4
Identifiant interne: PPP1NQ-213/4084/2023-303-00-00M
Type de procédure: Ouverte
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45210000 Travaux de construction de bâtiments
2.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: 23 avenue du Général de Gaulle
Ville: Moulins
Code postal: 03000
Subdivision pays (NUTS): Allier (FRK11)
Pays: France
Informations complémentaires: 23 avenue du Général de Gaulle Moulins
2.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: 23 avenue du Général de Gaulle
Ville: Moulins
Code postal: 03000
Subdivision pays (NUTS): Allier (FRK11)
Pays: France
Informations complémentaires: 23 avenue du Général de Gaulle Moulins
2.1.3.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 13 102 500,00 EUR
2.1.4.
Informations générales
Informations complémentaires: La durée du marché est de 25 mois. (1mois de préparation et 24mois d'exécution) La valeur totale estimée du marché, indiquée dans la présente annonce, comprend les prestations objet du marché, les révisions et les éventuels marchés similaires le cas échéant. Le lauréat est un groupement d'entreprise. Le groupement est composé de LEON GROSSE et CHAPTARD.
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
5. Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Marché de travaux - Construction Projet Santé Villes Hôpital (PSVH)
Description: Marché de travaux - Construction Projet Santé Villes Hôpital (PSVH)
Identifiant interne: 2023-303-00-00M
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45210000 Travaux de construction de bâtiments
Options:
Description des options: Le marché prévoit la réalisation de prestations similaires.
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: 23 avenue du Général de Gaulle
Ville: Moulins
Code postal: 03000
Subdivision pays (NUTS): Allier (FRK11)
Pays: France
Informations complémentaires: 23 avenue du Général de Gaulle Moulins
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 05/04/2024
Durée: 24 Mois
5.1.5.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 13 102 500,00 EUR
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP)
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Coût
Description: Prix
Pondération (points, valeur exacte): 65
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
Description: Valeur technique
Pondération (points, valeur exacte): 20
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
Description: Proposition délai d'exécution
Pondération (points, valeur exacte): 10
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
Description: Considérations sociales
Pondération (points, valeur exacte): 5
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: Tribunal judiciaire
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal judiciaire
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: EVOLEA
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Tribunal judiciaire
Organisation qui signe le marché: EVOLEA
6. Résultats
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: Leon grosse
Offre:
Identifiant de l’offre: Leon grosse
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur du résultat: 9 608 576,52 EUR
Sous-traitance: no
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 2023-303-00-00M-1
Titre: Marché de travaux - Construction Projet Santé Villes Hôpital (PSVH)
Date de conclusion du marché: 02/04/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: non
Organisation qui signe le marché: EVOLEA
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 2
Type de soumissions reçues: Demandes de participation
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 2
Éventail d’offres:
Valeur de l’offre recevable la plus basse: 9 608 576,52 EUR
Valeur de l’offre recevable la plus élevée: 10 826 674,17 EUR
8. Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: EVOLEA
Numéro d’enregistrement: 59820132500100
Adresse postale: 6 place Maréchal de Lattre de Tassigny
Ville: Moulins
Code postal: 03000
Pays: France
Point de contact: Hélène CHESSEL
Téléphone: +33 470481600
Rôles de cette organisation:
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui signe le marché
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: 3P
Numéro d’enregistrement: 80319892800027
Ville: Lille
Code postal: 59800
Pays: France
Téléphone: +33 3 20 21 02 84
Rôles de cette organisation:
Prestataire de services de passation de marché
TED eSender
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: Tribunal judiciaire
Numéro d’enregistrement: 17690111400403
Adresse postale: 67 Rue Servient
Ville: Lyon Cedex 03
Code postal: 69433
Pays: France
Téléphone: +33 472607012
Rôles de cette organisation:
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
Organisation chargée des procédures de médiation
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: Leon grosse
Numéro d’enregistrement: 74542065300891
Adresse postale: 5 rue louis bleriot
Ville: clermont ferrand
Code postal: 63100
Pays: France
Point de contact: Bertrand Jouanno
Téléphone: +33 473266088
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots: LOT-0001
Le lauréat est coté sur un marché réglementé
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: de3416a1-bc0a-4f70-8985-ae73ea23cf4f - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 11/04/2024 16:13:24 (UTC+2)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: français
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 219820-2024
Numéro de publication au JO S: 74/2024
Date de publication: 15/04/2024