1. Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: SPL30
Forme juridique de l’acheteur: Entreprise publique
Activité du pouvoir adjudicateur: Affaires économiques
2. Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Eco quartier Méditerranéen du Grau du Roi - Marchés de travaux pour l'aménagement des espaces publics de l'avenue Simone Veil et parvis de la gare
Description: La présente consultation est passée selon la procédure d'appel d'offres ouvert en vertu des articles L2324-2 et R2161-2 à R2161-5 du CCP. Les travaux sont décomposés en 3 lots. Les prestations font l'objet de 3 tranches définies comme suit : Tranche ferme : Aménagement de l'avenue Simone Veil. Tranche optionnelle 1 : Aménagement du parvis de la gare et reprise du marquage des stationnements rue des Arènes. Tranche optionnelle 2 : Aménagement du « triangle » d'interface entre gare SNCF et gare routière.
Identifiant de la procédure: b1a99e13-bb7e-43e1-b33a-a0bc97cff60c
Avis précédent: 38cdec11-a310-40b0-8ad3-12b3963a5511-01
Type de procédure: Ouverte
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45000000 Travaux de construction
2.1.2.
Lieu d’exécution
Ville: Le Grau du Roi
Code postal: 30240
Subdivision pays (NUTS): Gard (FRJ12)
Pays: France
2.1.4.
Informations générales
Informations complémentaires: La maître d'ouvrage est la commune de le GRAU DU ROI - 1 Place de la libération - BP 16 - 30240 LE GRAU DU ROI. La SPL30 intervient en qualité de mandataire du maître d'ouvrage et agit en son nom et pour son compte. Les variantes à l'initiative des candidats ne sont pas autorisées. En application des dispositions de l'article L2112-2 du code de la commande publique, l'exécution du marché comporte une clause obligatoire d'insertion et de promotion de l'emploi dont les dispositions sont précisées dans l'annexe 1 au CCAP. Tous les lots sont concernés par cette clause. Durée du marché: le délai d'exécution des travaux est précisée à l'article 2.8 du règlement de consultation.
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
5. Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Lot n°1 VRD et Mobilier
Description: Travaux de VRD et Mobilier pour l'aménagement des espaces publics de l'avenue Simone Veil et parvis de la gare
Identifiant interne: SPL30-026F-21
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45200000 Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil
Options:
Description des options: Les prestations pourront donner lieu à un nouveau marché pour la réalisation de prestations similaires, passé en application de la procédure négociée de l'article R2122-7 du code de la commande publique et qui seront exécutées par l'attributaire de ce présent marché.
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 12 Mois
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
Informations complémentaires: En cas de recouvrement de tranches dans le temps : Le délai contractuel de l'ensemble des travaux sera au maximum de 24 mois (période de préparation comprise).
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
Description: Valeur technique
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 60
Critère:
Type: Prix
Description: Prix de la prestation
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 40
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Nîmes
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: SPL30
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Tribunal administratif de Nîmes
Organisation qui signe le marché: SPL30
5.1.
Lot: LOT-0002
Titre: Lot n°2 Eclairage et Equipements
Description: Travaux d'éclairage et équipements pour l'aménagement des espaces publics de l'avenue Simone Veil et parvis de la gare
Identifiant interne: SPL30-026F-22
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45310000 Travaux d'équipement électrique
Options:
Description des options: Les prestations pourront donner lieu à un nouveau marché pour la réalisation de prestations similaires, passé en application de la procédure négociée de l'article R2122-7 du code de la commande publique et qui seront exécutées par l'attributaire de ce présent marché.
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 12 Mois
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
Informations complémentaires: En cas de recouvrement de tranches dans le temps : Le délai contractuel de l'ensemble des travaux sera au maximum de 24 mois (période de préparation comprise).
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
Description: Valeur technique
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 60
Critère:
Type: Prix
Description: Prix de la prestation
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 40
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Nîmes
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: SPL30
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Tribunal administratif de Nîmes
Organisation qui signe le marché: SPL30
5.1.
Lot: LOT-0003
Titre: Lot n°3 Espaces verts et Plantations
Description: Travaux d'espaces verts et de plantations pour l'aménagement des espaces publics de l'avenue Simone Veil et parvis de la gare
Identifiant interne: SPL30-026F-23
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45112710 Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts
Options:
Description des options: Les prestations pourront donner lieu à un nouveau marché pour la réalisation de prestations similaires, passé en application de la procédure négociée de l'article R2122-7 du code de la commande publique et qui seront exécutées par l'attributaire de ce présent marché.
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 12 Mois
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
Informations complémentaires: En cas de recouvrement de tranches dans le temps : Le délai contractuel de l'ensemble des travaux sera au maximum de 24 mois (période de préparation comprise).
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
Description: Valeur technique
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 60
Critère:
Type: Prix
Description: Prix de la prestation
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 40
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Nîmes
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: SPL30
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Tribunal administratif de Nîmes
Organisation qui signe le marché: SPL30
6. Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 2 096 665,30 EUR
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Statut sélection lauréat: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom de la partie appelante: GROUPEMENT EUROVIA LANGUEDOC ROUSSILLON (Mandataire)/RAZEL-BEC/SOLS MEDITERRANEE
Chef de file du soumissionnaire: Eurovia Languedoc Roussillon (mandataire du groupement)
Nom officiel: Razel Bec (co-traitant), SOLS MEDITERRANEE (co-traitant)
Offre:
Identifiant de l’offre: EUROVIA LANGUEDOC ROUSSILLON (Mandataire)/RAZEL-BEC/SOLS MEDITERRANEE lot 1
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur de l'offre: 1 793 104,40 EUR
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: Lot 1
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 23/10/2024
Date de conclusion du marché: 29/11/2024
Organisation qui signe le marché: SPL30
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 2
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0003
Statut sélection lauréat: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: SERPE (SOCIETE D'ENTRETIEN ET DE RESTAURATION DU PATRIMOINE ET DE L'ENVIRONNEMENT)
Offre:
Identifiant de l’offre: SERPE (SOCIETE D'ENTRETIEN ET DE RESTAURATION DU PATRIMOINE ET DE L'ENVIRONNEMENT) lot 3
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0003
Valeur de l'offre: 146 758,20 EUR
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: Lot 3
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 04/12/2024
Date de conclusion du marché: 09/01/2025
Organisation qui signe le marché: SPL30
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 6
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0002
Statut sélection lauréat: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES
Offre:
Identifiant de l’offre: BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES lot 2
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0002
Valeur de l'offre: 156 802,70 EUR
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: Lot 2
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 23/10/2024
Date de conclusion du marché: 29/11/2024
Organisation qui signe le marché: SPL30
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 5
8. Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: SPL30
Numéro d’enregistrement: 81079776100022
Adresse postale: 442 rue georges besse CS 43030
Ville: Nîmes cedex 9
Code postal: 30904
Subdivision pays (NUTS): Gard (FRJ12)
Pays: France
Téléphone: 0466382340
Rôles de cette organisation:
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui signe le marché
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: Tribunal administratif de Nîmes
Numéro d’enregistrement: 13000192800014
Adresse postale: 16 Avenue feuchères CS 88010
Ville: Nîmes
Code postal: 30941
Subdivision pays (NUTS): Gard (FRJ12)
Pays: France
Téléphone: 0466273700
Rôles de cette organisation:
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: Eurovia Languedoc Roussillon (mandataire du groupement)
Numéro d’enregistrement: 42861352500040
Ville: Nîmes
Code postal: 30000
Subdivision pays (NUTS): Gard (FRJ12)
Pays: France
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Chef de groupe
Lauréat de ces lots: LOT-0001
Le lauréat est coté sur un marché réglementé
8.1.
ORG-0008
Nom officiel: SERPE (SOCIETE D'ENTRETIEN ET DE RESTAURATION DU PATRIMOINE ET DE L'ENVIRONNEMENT)
Numéro d’enregistrement: 34515469400201
Ville: LE THOR
Code postal: 84250
Subdivision pays (NUTS): Vaucluse (FRL06)
Pays: France
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots: LOT-0003
Le lauréat est coté sur un marché réglementé
8.1.
ORG-0007
Nom officiel: BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES
Numéro d’enregistrement: 77566487301598
Ville: MARGUERITTES
Code postal: 30320
Subdivision pays (NUTS): Gard (FRJ12)
Pays: France
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots: LOT-0002
Le lauréat est coté sur un marché réglementé
8.1.
ORG-0006
Nom officiel: SOLS MEDITERRANEE (co-traitant)
Numéro d’enregistrement: 445 085 699 00020
Ville: MILHAUD
Code postal: 30540
Subdivision pays (NUTS): Gard (FRJ12)
Pays: France
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots: LOT-0001
Le lauréat est coté sur un marché réglementé
8.1.
ORG-0005
Nom officiel: Razel Bec (co-traitant)
Numéro d’enregistrement: 56213603600869
Ville: ST GEORGES D'ORQUES
Code postal: 34680
Subdivision pays (NUTS): Hérault (FRJ13)
Pays: France
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots: LOT-0001
Le lauréat est coté sur un marché réglementé
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: e6f2ab37-818e-43cc-9fed-409890db3cdc - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Sous-type d’avis: 29
Date d’envoi de l’avis: 11/02/2025 17:11:16 (UTC+2)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: français
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 99009-2025
Numéro de publication au JO S: 31/2025
Date de publication: 13/02/2025