Centrale des marchés
MARCHE AYANT POUR OBJET DES TRAVAUX D'INSTALLATION VIDEOSURVEILLANCE NUMERIQUE DU CRA DE NIMES MARCHE AYANT POUR OBJET DES TRAVAUX D'INSTALLATION VIDEOSURVEILLANCE NUMERIQUE DU CRA DE NIMES correspondant : Mme PISCHEDDA Gladys, SGAMI/DAGF/BCPA ville : Marseille cedex 14 mel : gladys.p...
SGAP de Marseille 13313Marseille cedex 14 gladys.pischedda@interieur.gouv.fr
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

MARCHE AYANT POUR OBJET DES TRAVAUX D'INSTALLATION VIDEOSURVEILLANCE NUMERIQUE DU CRA DE NIMES

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 3678720

Date de clôture estimée : 05/06/18
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (15/05/18)
18-65459
Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 30, 12, 13, 34, 48, 84
Annonce No 18-65459
Travaux
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : SGAP de Marseille.
 Correspondant : Mme PISCHEDDA Gladys, Sgami/Dagf/Bcpa, 299, chemin de Sainte-Marthe 13313 Marseille Cedex 14, tél. : 04-91-21-55-83, courriel : gladys.pischedda@interieur.gouv.fr adresse internet : https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=377594&orgAcronyme=g6l.

Objet du marché : marche ayant pour objet des travaux d'installation videosurveillance numerique du cra de nimes.
Type de marché de travaux :  exécution.
CPV - Objet principal : 32235000
Objets supplémentaires : 45310000
42961100.
Lieu d'exécution : 162 avenue Clément ader, 30000 Nîmes.
Code NUTS : -FRJ12.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales : 

travaux d'installation videosurveillance numerique du cra de nimes (30)
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : marche ayant pour objet des travaux d'installation videosurveillance numerique du cra de nimes.
Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : non.

Durée du marché ou délai d'exécution : 3 mois à compter de la notification du marché.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.

La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
     - prix des prestations : 40 %;
     - valeur technique : 50 %;
     - critère envoronnemental : 10 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 5 juin 2018, à 16 heures.
Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : SGAMI13-MAPA-2018-04-22.

Renseignements complémentaires : la visite des lieux est obligatoire.
Deux jours de visite sont organisés le 22 et 24 mai 2018 de 8 heures à 12 heures et de 13h30 à 16 heures.
prendre rendez-vous 48 h à l'avance par téléphone auprès de :
M. Laurent Cuisinier
06.70.77.65.68
laurent.cuisinier@interieur.gouv.fr.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 15 mai 2018.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Le secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur sud Direction de l'immobilier.
 Correspondant : M. Cuisinier Laurent,  488 rue de la vielle poste,  34000 Montpellier, , tél. : 06-70-77-65-68, , courriel : laurent.cuisinier@interieur.gouv.fr,  adresse internet : https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=377594&orgAcronyme=g6l.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Secrétariat Général pour l'Administration du Ministère de l'Intérieur Sud Direction des affaires générales et des finances Bureau de la commande publique et des achats.
 Correspondant : Mme Pischedda Gladys,  299, Chemin de Sainte Marthe - cs 90495,  13311 Marseille Cedex 14, , tél. : 04-91-21-55-83, , courriel : gladys.pischedda@interieur.gouv.fr,  adresse internet : https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=377594&orgAcronyme=g6l.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Marseille 22 rue Breteuil 13281 Marseille Cedex 06, tél. : 04-91-13-48-13, télécopieur : 04-91-81-13-87.

Organe chargé des procédures de médiation : Tribunal administratif de Marseille 22 rue Breteuil 13281 Marseille Cedex 06, tél. : 04-91-13-48-13, télécopieur : 04-91-81-13-87.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Marseille 22 rue Breteuil 13281 Marseille Cedex 06, tél. : 04-91-13-48-13, télécopieur : 04-91-81-13-87.

Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous