Centrale des marchés
30 zac du mas de vignolles - secteur sud-est Réalisation d'accès pour lot 12, ZAC du Mas de Vignolles, secteur sud-est à Nîmes 30 zac du mas de vignolles - secteur sud-est Réalisation d'accès pour lot 12, ZAC du Mas de Vignolles, secteur sud-est à Nîmes zac du mas de vignolles - secteur Sud-Est Réalisation d'accès pour lot...
SAT Aménagement 30035Nîmes contact@sat-amenagement.com 0466840547
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

30 zac du mas de vignolles - secteur sud-est Réalisation d'accès pour lot 12, ZAC du Mas de Vignolles, secteur sud-est à Nîmes

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 170648

Date de clôture estimée : 04/09/12
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (26/07/12)
12-150505
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : SAT Aménagement.
Correspondant : M. Cotillon Antoine, directeur général, 115, allée Norbert Wiener Parc Georges Besse Arche Botti 2, 30035 Nimes Cedex 1, tél. : 04-66-84-06-30, télécopieur : 04-66-84-05-47, courriel : contact@sat-amenagement.com.

Adresse internet du profil d'acheteur :

https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Aménageur de zone d'activités.

Objet du marché : zac du mas de vignolles - secteur Sud-Est
Réalisation d'accès pour lot 12.

Type de marché de travaux : conception-réalisation.

Lieu d'exécution : nimes, 30000.

Caractéristiques principales :
le présent marché comportera une tranche ferme (giratoire du lot 12) et une tranche conditionnelle (les 4 entrées du lot 12)
le DCE comprend un lot unique : Terrassements généraux - voirie - eaux pluviales - eclairage public - mobilier urbain - plantations arrosage

Prestations divisées en lots : non.

Durée du marché ou délai d'exécution : 4 mois à compter de la notification du marché.

Cautionnement et garanties exigés : une retenue de garantie de 5,00 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant des avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant de chaque acompte par le comptable assignataire des paiements.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : le maître de l'ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché par virement sur un compte ouvert (joindre un Rib) au nom du titulaire du présent marché.
Le règlement interviendra dans un délai maximum de 45 jours fin de mois à compter de la réception de la de la demande d'acompte, la limite de paiement intervenant à la fin du mois civil au cours duquel expirent ces 45 jours.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : l'offre, qu'elle soit présentée par une seule entreprise ou par un groupement, devra indiquer tous les sous-traitants connus lors de son dépôt. Elle devra également indiquer les prestations (et leur montant) dont la sous-traitance est envisagée, la dénomination et la qualité des sous-traitants qui l'exécuteront à la place du titulaire.
En cas de groupement, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement conjoint avec mandataire solidaire. Si le groupement attributaire du marché est d'une forme différente, il pourra se voir contraint d'assurer sa transformation pour se conformer au souhait du pouvoir adjudicateur tel qu'il est indiqué ci-dessus.
Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois :
- en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ;
- en qualité de membres de plusieurs groupements.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- qualité, critère environnementaux et approchce en terme de csps : 15 % ;
- prix des prestations : 30 % ;
- valeur technique du mémoire : 40 % ;
- délai d'exécution + planning (0 si planning non fournit) : 15 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 4 septembre 2012, à 12 heures.

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : 12AFF008.

Renseignements complémentaires : nous attirons votre attention sur la fermeture de la SAT du 13 août au 19 août 2012.

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels : Le dossier de consultation est exclusivement disponible gratuitement à l'adresse électronique suivante :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2012_FDUjJCTUSV&v=1&selected=0
Aucune demande d'envoi du dossier sur support physique électronique n'est autorisée.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 24 juillet 2012.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : B3R CEAUR.
Correspondant : Mme De smet aurélie le Polygone - bâtiment A - 1er étage gauche 1950 avenue Maréchal Juin CS 93031, 30908 Nimes, tél. : 04-66-84-92-58, courriel : a.desmet@b3r.fr.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : SAT( Société d'Amén des Territoires).
Correspondant : Mme bayrou dominique parc Georges Besse Arche Botti 2 115, allée Norbert Wiener, 30035 Nimes, tél. : 04-66-84-67-62, télécopieur : 04-66-84-05-47, courriel : dominique.bayrou@sat-amenagement.com.

Instance chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NIMES 16, avenue de Feuchères, 30941 Nimes Cedex 9, tél. : 04-66-27-37-00, télécopieur : 04-66-39-27-86

Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous