Installation d’une centrale solaire à la station de traitement des eaux usées

Ville de Janzé
Installation d’une centrale solaire à la station de traitement des eaux usées
procédure adaptée
1 - Identification de l’organisme qui passe le marché : ville de Janzé, place de l’Hôtel-de-Ville, CS 85025, 35150 Janzé, tél. 02 99 47 00 54.
Courriel : mairie@janze.fr
2- Mode de passation : marché de travaux passé selon une procédure adaptée, articles L.2123-1 et R.2123-1 1° du Code de la commande publique.
Référence : M2023_06.
3 - Objet du marché : installation d’une centrale solaire à la station de traitement des eaux usées.
4 - Délais du marché
Délai d’exécution de 8 mois, dont 2 mois de période de préparation.
Date prévisionnelle de démarrage : mi-novembre 2023 (date de notification).
5 - Conditions relatives au marché :
Prix global et forfaitaire.
Prix révisable selon conditions indiquées au CCAP.
Délai de paiement : 30 jours, par virement administratif.
L’unité monétaire utilisée est l’euro.
Date de validité des offres : 120 jours.
6 - Condition de retrait du dossier de consultation :
Le dossier de consultation des entreprises est disponible à l’adresse électronique suivante : https://marches.megalis.bretagne.bzh
7 - Conditions de participation : garanties et capacités techniques et financières, références professionnelles.
8 - Critères d’attribution :
- valeur technique de l’offre : 70 %,
- prix des prestations : 30 %.
9 - Conditions de remise des offres : les offres, rédigées en langue française, devront comporter les pièces mentionnées au règlement de consultation.
La remise des offres se fait exclusivement par voie électronique à l’adresse suivante : https://marches.megalis.bretagne.bzh
10 - Date limite de réception des offres : 6 octobre 2023, 16 h 00.
11 - Instance chargée des procédures de recours : tribunal administratif de Rennes, hôtel de Bizien, 3, contour de la Motte, CS 44416, F-35044 Rennnes, tél. 02 23 21 28 28, fax 02.99.63.56.84.
E-mail : greffe.ta-rennes@juradm.fr – http://www.ta-rennes.juradm.fr
12 - Autres renseignements :
Renseignements d'ordre administratif et technique :
https://marches.megalis.bretagne.bzh
13 - Date d’envoi à la publication : 12 septembre 2023.