Centrale des marchés
06 commune de nice aménagement voie romaine à Nice 06 commune de nice aménagement voie romaine à Nice commune de Nice aménagement voie romaine. ville : Nice Cedex 4, code_postal : 06364 lieu : metropole nice cote d'azur Direction Adjointe des...
Métropole Nice côte d'azur 06364Nice Cedex4 0489981033
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

06 commune de nice aménagement voie romaine à Nice

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 271851

Date de clôture estimée : 29/10/12
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (10/10/12)
12-194900
SOURCEWEB (12/10/12)
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Métropole Nice côte d'azur.
Correspondant : M. le président de la Métropole Nice Côte d'azur, 405 Promenade des Anglais, 06364 Nice Cedex4, tél. : 04-89-98-10-00, télécopieur : 04-89-98-10-33, adresse internet : http://www.nicecotedazur.org.

Adresse internet du profil d'acheteur :

http://www.emarches06.fr.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Principale(s) activité(s) de l'entité adjudicatrice : Compétences transférées.

Objet du marché : commune de Nice aménagement voie romaine.

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 45233140.

Lieu d'exécution : territoire métropolitain de la Métropole Nice Côte d'azur - commune de Nice.

Code NUTS : FR823.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :

La présente consultation est organisée sous la forme d'un marché à procédure adaptée soumis aux dispositions de l'article 28 du code des marchés publics.

La présente consultation a pour objet la passation d'un marché portant sur :Le projet consiste à aménager la voie romaine depuis la rue M. Maccario jusqu'au carre-four du boulevard Pasteurce projet se justifie :

1 - par la nécessité de créer une continuité d'aménagement neuf entre l'extension de la ligne 1 du tramway livrée au 2è trimestre 2013 et le CHU Pasteur, dont la livraison est prévue début 2014,

2 - par le traitement du terre-plein central qui gère tous les accès techniques, d'urgence et d'usage publics au CHU

Les prestations portent sur :
- la création et l'adaptation de réseaux de collecte des eaux pluviales ;
- la réalisation du génie civil pour la mise en oeuvre de tous réseaux en tranchée ;
- la réfection de chaussée en béton bitumineux et la réalisation de trottoir en béton désactivé la pose de bordures en pierre naturelle ;
- la signalisation verticale, et/ou bornes ;
- la pose du mobilier urbain type potelets, de bancs et équipements de sécurité ;
- la pose de candélabres ;
- la fourniture et plantation des arbres et des arbustes et végétaux d'ornement ;
- la confection du réseau d'arrosage.

Date prévisionnelle de début des travaux : janvier 2013 à l'exception du lot 3 dont la date prévisionnelle des travaux est fixée premier semestre-2013
Options : descriptions concernant les achats complémentaires : des avenants et/ou des marchés complémentaires et/ou des prestations similaires (ar-ticle 35-ii du code des marchés publics) pourront être conclus, dans le respect des seuils de mise en concurrence fixés par le Code des marchés publics.
Concernant les marchés complémentaires de travaux, le montant cumulé de ces marchés complémentaires ne dépassera pas 50 % du montant du marché principal.
Des décisions de poursuivre pourront intervenir.
Refus des variantes.

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.

Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Cautionnement et garanties exigés : conformément aux dispositions de l'article 101 du C.M.P., le montant de la retenue de garantie est fixé à 5 % du montant initial augmenté, le cas échéant, du montant des avenants. La retenue de garantie a pour seul objet de couvrir les réserves à la réception des travaux, ainsi que celles formulées, le cas échéant, pendant le délai de garantie. La retenue de garantie peut-être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande ou par une caution personnelle et solidaire. La retenue de garantie est remboursée un mois au plus tard après l'expiration du délai de garantie.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent .

Le marché sera financé sur fonds propres sur les crédits ouverts au budget principal.

Les modalités de règlement des prestations s'opèreront selon les règles de la comptabili-té publique et celles prévues par le code des marchés publics et par mandat administratif suivi d'un virement

Le délai global de paiement est fixé à 30 jours à compter de la réception de la facture.
- le comptable assignataire est M. l'administrateur des finances publiques de Nice Municipale ;
- forme des prix : révisables mensuellement pour les lots n°1 et 2, fermes et actualisables pour le lot 3 ;
- avance : sauf renoncement du titulaire à l'acte d'engagement, une avance de 10 % sera versée dans les conditions de l'article 87 du code des marchés publics. Le titulaire devra fournir la garantie à première demande prévue à l'article 89 du Code des marchés publics couvrant la totalité du remboursement de l'avance.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : solidaire.

L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : insertion par l'activite economique (uniquement pour le lot 1)
Pour promouvoir l'emploi et combattre l'exclusion, la Métropole Nice Cote d'azur souhaite faire appel à ses partenaires privilégiés que sont les entreprises qui répondent à ses appels publics à la concurrence.
En application de l'article 14 du code des marchés publics, l'entreprise choisie, quelle qu'elle soit, doit pour l'exécution du marché, réaliser une action d'insertion qui permette l'accès ou le retour à l'emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières. Des annexes spécifiques ont été élaborées.
L'entreprise attributaire de ce lot s'engage à réserver à une action d'insertion professionnelle dans l'exécution du marché de 2000 (deux milles) heures de travail.
L'article 4.2 du CCAP détaille les principes et les modalités de l'insertion.
Une offre qui ne satisferait pas à cette condition sera irrecevable pour non-conformité au cahier des charges.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :

Situation juridique - références requises : la lettre de candidature (Dc1) mise à jour au 25/06/2012 complétée, datée et si-gnée ou équivalent.
La " Déclaration du Candidat ", imprimé Dc2 (version 15/09/2010) ou équivalent, complétée.

Capacité économique et financière - références requises : pour les lots 1,2,et 3:-déclaration concernant le chiffre d'affaires global au cours du dernier exercice disponible.

Référence professionnelle et capacité technique - références requises : pour les lots 1,2, et 3:présentation d'une liste des principaux travaux exécutés au cours des cinq dernières années.

Marché réservé : non.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- critère n° 1 lot 1" le montant de l'offre " noté sur 20 : 60 % ;
- critère n° 2 lot 1: la valeur technique, noté sur 20 : 40 % ;
- critère n° 1 lot 2:le montant de l'offre noté sur 20 : 80 % ;
- critère n° 2 lot 2:la valeur technique, noté sur 20 : 20 % ;
- critère n° 1 lot 3:le montant de l'offre noté sur 20 : 70 % ;
- critère n° 2 lot 3:la qualité des végétaux notée sur 20 : 30 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 29 octobre 2012, à 16 heures.

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : 5164.

Renseignements complémentaires .

1)la sélection des candidatures sera effectuée conformément à l'article 52 du code des marchés publics, au vu des pièces et renseignements demandés à l'article 5.1 du règlement de la consultation.

2)le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues à l'article 53 du code des marchés publics. L'offre économiquement la plus avantageuse sera appréciée en fonction des critères pondérés suivants :

LOT 1 - genie civil et travaux routiers : critere n° 1 " Le montant de l'offre " noté sur20pondération 60 %

Le présent critère est noté sur 20 et affecté du coefficient pondérateur de 60 %. Il est fondé sur les éléments de prix fournis par le candidat dans le Bordereau des Prix Unitaires (Bpu) et quantifié dans le Devis Descriptif Estimatif Détaillée (dded).

Critere n°2 : La Valeur Technique, noté sur 20, pondération 40 % Ce critère est noté sur 20 et affecté du coefficient pondérateur de 40 %. Il est fondé sur les éléments fournis par le candidat dans le cadre de mémoire technique, lequel com-porte les 2 sous-critères suivants :
- sous-Critère 1 : Plan de phasage des travaux (noté sur 14 points)en cohérence avec les contraintes et sujétions du CCTP, le candidat propose un phasage précis du chantier comportant, un découpage en phases des travaux sous forme de plan faisant figurer l'emprise de chaque phase, un planning fonctionnel indiquant pour chaque phase la durée et le détail (déroulé) de chaque opération ;
- sous-Critère 2 : Proposition du candidat pour assurer une gestion de chantier op-timale (noté sur 6 points).

Le candidat décrira les dispositions mises en oeuvre pour satisfaire les exigences liées à la réalisation de travaux en milieu urbain, en particulier, les moyens mis en oeuvre pour limiter, le bruit, les vibrations, l'émission de poussière, gérer au mieux les déchets du chantier (modalités de tri, d'évacuation, de mise en décharges appropriées) et la propre-té du chantier et de ses abords immédiats, la mise en place du barrièrage et le maintien de celui-ci tout au long du chantier.

LOT 2 - eclairage public:critere n° 1 Le montant de l'offre noté sur 20, pondération 80 %

Le présent critère est noté sur 20 et affecté du coefficient pondérateur de 80 %. Il est fondé sur les éléments de prix fournis par le candidat dans le Bordereau des Prix Unitaires (Bpu) et quantifié dans le Devis Descriptif Estimatif Détaillée (dded).

Critere n°2 : La Valeur Technique, noté sur 20, pondération 20 %

Ce critère est noté sur 20 et affecté du coefficient pondérateur de 20 %. Il est fondé sur les éléments fournis par le candidat dans le cadre de mémoire technique, lequel con-tient une courte note sur la méthodologie employée par le candidat, et qui sera jugée selon les 2 sous-critères suivants :

-Sous-Critère 1 : Organisation pratique des travaux (noté sur 10 points)

En cohérence avec les contraintes et sujétions du CCTP, le candidat renseigne les délais de livraison, les conditions de stockage, les taches à exécuter,

-Sous-Critère 2 : Adaptabilité dans l'exécution des travaux (noté sur 10 points)

Le candidat décrira les moyens qu'il envisage de mettre en oeuvre pour assurer sa réacti-vité et sa souplesse d'intervention, en plusieurs phases si nécessaire, et notamment par-rapport à l'exécution des travaux de réseaux et de génie civil du lot 1.

LOT 3 - espaces verts : critere n° 1 Le montant de l'offre noté sur 20, pondération 70 %

Le présent critère est noté sur 20 et affecté du coefficient pondérateur de 70 %. Il est fondé sur les éléments de prix fournis par le candidat dans le Bordereau des Prix Unitaires (Bpu) et quantifié dans le Devis Descriptif Estimatif Détaillée (Dded).Critere n°2 : La Qualité des végétaux notée sur 20, pondération 30 %

Ce critère est noté sur 20 et affecté du coefficient pondérateur de 30 %. Il est fondé sur les éléments fournis par le candidat dans le cadre de mémoire technique accompagné de photographies comme indiqué ci-dessous.

Nota: l'entreprise identifiera chaque série de photos avec l'identité et l'adresse de la pé-pinière dans laquelle est choisi l'ensemble proposé. Les photos montreront :
- la vue d'un sujet avec un " mètre étalon " (washingtonia filiféra) permettant de vérifier la hauteur de l'arbre ;
- une vue d'ensemble des arbres proposés ;
- une vue du houppier d'un arbre.

Les photos jointes sont à transmettre sur supports papier et si possible sous format nu-mérique (format : pdf, jpeg ...).

Le candidat qui ne transmettra pas les photos verra sont offre déclarée irrégulière.

-Sous-Critère 1 : Proposition de l'entrepreneur pour garantir l'homogénéité des ensembles de végétaux proposés (noté sur 10 points)

Le candidat fournira un descriptif dans le cadre de mémoire technique et y joindra des photos, permettant de juger la ressemblance des arbres entre eux.

-Sous-Critère n°2 : Aspect esthétique des végétaux proposés (noté sur 10 points)

Le candidat fournira un descriptif dans le cadre de mémoire technique et y joindra des photos, permettant de juger le port général de l'arbre, l'aspect esthétique de l'arbre (la forme du tronc, la densité de la couronne).

Pour les lots 1,2 et 3: En cas d'égalité de la note globale entre deux candidats, le candidat le mieux placé pour le critère n°1 sera attributaire du marché.

Le pouvoir adjudicateur engagera des négociations avec les candidats dont les offres, à l'issue d'un premier classement ont été jugées les meilleures.

Depuis le 1er janvier 2010 et conformément à l'arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématé-rialisation des procédures de passation des marchés publics, l'identification des opérateurs économiques pour accéder aux documents de la consultation n'est plus obligatoire. Toutefois, nous attirons votre attention sur le fait que l'identification vous permet d'être tenus informés automatiquement des modifications et des précisions éventuellement apportées au DCE. Dans le cas contraire, il vous appartiendra de récupérer par vos propres moyens les informations communiquées.

Conditions de remise des plis:les candidats pourront choisir l'une des trois procédures suivantes:a) par voie électronique uniquement;b) par courrier uniquement (sur support papier ou support physique électronique);c) par voie électronique et par courrier; dans ce cas la transmission par courrier est la copie desauvegarde de la transmission par voie électronique.précisions concernant la remise des plis par courrier:les plis devront être expédiés par la poste en recommandé avec avis de réception ou remis contrerécépissé.précisions concernant la remise des plis par voie électronique:les formats électroniques acceptés sont ceux des pièces du dossier de consultation des entreprises(dce) fournie par le Pouvoir adjudicateur.sont aussi acceptés, pour les documents scannés, les formats suivant: pdf, bmp, jpg, jpeg, tif, tiff ougif.le niveau de signature électronique demandé au(x) candidat(s) pour sa(leurs) réponse(s)électronique(s) est au moins de Niveau 2 d'un certificat référencé MINEFI figurant sur la liste PRIS v1" Conformément à l'arrêté du 15 juin 2012 relatif à la signature électronique dans les marchéspublics, à compter du 1er octobre 2012 tout envoi électronique pourra être signé au moyen decertificats de signature électronique conformes au RGS y compris pades, cades ou Xades".La copie de sauvegarde (sur support physique cd-rom, dvd-rom ..., ou sur support papier) peut êtreenvoyée par l'opérateur économique dans les conditions prévues par l'arrêté ministériel no 11 du28.8.2006. Cette copie de sauvegarde doit parvenir dans les délais impartis pour la remise des plis etêtre placée dans un pli scellé comportant la mention lisible "copie de sauvegarde" à l'adresse indiquée à l'article relatif à la remise sur support papier ou support physique électronique du règlement de la consultation.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 5 octobre 2012.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés .
metropole nice cote d'azur Direction des achats et marchés publics 45 rue Gioffredo. Bureau 405 - 4e étage, 06364 Nice Cedex 4, adresse internet : http://www.e-marches06.fr.

Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus : Les candidats adresseront leur demande de renseignements complémentaires unique-ment par la plateforme ou par mail à : dgadesroutes@nicecotedazur.org ou dao@nicecotedazur.org.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : metropole nice cote d'azur Direction Adjointe des Espaces Publics Immeuble PLAZA - 53 bd René Cassin - 2e Etage, 06364 Nice Cedex 4, tél. : 04-97-13-37-71, télécopieur : 04-97-13-29-05, adresse internet : http://www.e-marches06.fr.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Nice 33 boulevard Franck Pilatte 06359 Nice Cedex 4, tél. : 04-92-04-13-13, courriel : greffe.ta-nice@juradm.fr, télécopieur : 04-93-55-78-31, adresse internet : http://www.ta-nice.juradm.fr..

Organe chargé des procédures de médiation : préfecture de Région Provence 22 boulevard Paul Peytral 13282 Marseille Cedex 20, tél. : 04-91-15-63-74, courriel : marie-josee.murru@paca.pref.gouv.fr, télécopieur : 04-91-15-61-90, adresse internet : http://www.paca.pref.gouv.fr..

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Greffe du Tribunal Administratif de Nice 33 boulevard Franck Pilatte 06359 Nice Cedex 4, tél. : 04-92-04-13-13, courriel : greffe.ta-nice@juradm.fr, télécopieur : 04-89-98-10-30, adresse internet : http://www.ta-nice.juradm.fr..

Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1 Génie civil et travaux routiers.

Informations complémentaires : délai d'exécution : 6 mois (y compris la période de préparation d'un mois) à compter de l'ordre de service prescrivant lé début d'exécution des travaux.

C.P.V. - Objet principal : 45233140.
Lot(s) 2 Installation de matériel d'éclairage public.

Informations complémentaires : délai d'exécution : 6 mois (y compris la période de préparation d'un mois) à compter de l'ordre de service prescrivant lé début d'exécution des travaux.

C.P.V. - Objet principal : 45316110.
Lot(s) 3 Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts.

Informations complémentaires : délai d'exécution : 3 mois (y compris la période de préparation de deux semaines) à compter de l'ordre de service prescrivant lé début d'exécution des travaux il est précisé que les travaux sont arrêtés pendant la période estivale pour les mois de juillet et aout.

C.P.V. - Objet principal : 45112710

Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00