Centrale des marchés
rénovation intérieure de l'école maternelle Charcot à Neuilly-Sur-Seine Rénovation intérieure de l'école maternelle Charcot à Neuilly-sur-Seine ville : Neuilly-sur-seine url : http://www.neuillysurseine.fr cp : 92522 tel : 01-40-88-89-96 adresse : 96 avenue ...
Ville de Neuilly-sur-Seine 92522Neuilly-sur-Seine marchespublics@ville-neuillysurseine.fr 01 40 88 87 92
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Rénovation intérieure de l'école maternelle Charcot à Neuilly-Sur-Seine

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1441833

Date de clôture estimée : 13/04/15
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (20/03/15)
15-42223
SOURCEWEB (20/03/15)
Avis d'appel public à la concurrence Département(s) de publication : 92 Annonce No 15-42223 Travaux - Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Neuilly-sur-Seine. Correspondant : M. Fromantin Jean-Christophe, Maire de Neuilly-Sur-Seine, 96 avenue Achille Peretti 92522 Neuilly-sur-Seine, tél. : 01-40-88-89-96, télécopieur : 01-40-88-87-92, courriel : marchespublics@ville-neuillysurseine.fr adresse internet : http://www.neuillysurseine.fr . Adresse internet du profil d'acheteur : https://avis.maximilien.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&selectedorg=b4a . Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs. Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques. Objet du marché : rénovation intérieure de l'école maternelle Charcot à Neuilly-Sur-Seine . Type de marché de travaux : exécution. CPV - Objet principal : 45223220 Objets supplémentaires : 45331000 45310000. Lieu d'exécution : 17 rue de la Ferme, 92200 Neuilly-sur-Seine. Code NUTS : |FR105|. L'avis implique un marché public. Caractéristiques principales : rénovation intérieure de l'école maternelle Charcot à Neuilly-Sur-Seine Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : la mise en concurrence porte sur les prestations de rénovation intérieure de l'école maternelle Charcot à Neuilly-Sur-Seine. Les marchés à passer porteront sur des travaux de différents corps d'état en vue de la rénovation intérieure d'un établissement scolaire (rez-de-chaussée et premier étage). la consultation est passée par procédure adaptée en application des articles 26-ii-5 et 28 du Code des Marchés Publics. La consultation donnera lieu à un marché ordinaire. le marché est divisé en deux phases. la première phase se déroulera durant l'été 2015. la deuxième phase se déroulera durant l'été 2016. le contenu de chaque phase est détaillé dans la décomposition du prix global et forfaitaire de chaque lot. le délai de la période de préparation de chaque phase est de 2 semaines maximum à compter de la date mentionnée sur l'ordre de service prescrivant la préparation du chantier. Il n'est pas compris dans le délai global d'exécution des travaux. Le délai d'exécution des travaux est de 6 semaines maximum à compter de la date mentionnée sur l'ordre de service prescrivant l'exécution des travaux concernés. Refus des variantes . Prestations divisées en lots : oui. Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots. Durée du marché ou délai d'exécution : . à compter du 7 juillet 2015 et jusqu'au 18 août 2015. Date prévisionnelle de commencement des travaux : 7 juillet 2015. Cautionnement et garanties exigés : avance et retenue de garantie dans les conditions prévues au contrat. Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : financement sur le budget communal de la Ville de Neuilly-Sur-Seine - paiement direct - prix global et forfaitaire, actualisable. Périodicité des paiements fixée au contrat. Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : groupement solidaire. L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non. Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français. Unité monétaire utilisée, l'euro . Conditions de participation : Critères de sélection des candidatures : garanties et capacités professionnelles, techniques et financières. Situation juridique - références requises : le candidat individuel ou le groupement est invité à produire la Dc1 dans sa dernière version mise à jour dûment remplie, datée et signée et le candidat individuel ou chaque membre du groupement devra produire également la Dc2 renseignée dans ses rubriques a, b, c, d, e le cas échéant, et G. Le candidat pourra également produire ces informations sur papier libre. Le cas échéant, devront être produits les documents attestant des pouvoirs des personnes habilitées à engager le candidat. Capacité économique et financière - références requises : le candidat individuel ou chaque membre du groupement sera invité à produire la Dc2 renseignée en rubrique D en précisant le chiffre d'affaires global au cours des trois derniers exercices disponibles. si le candidat s'appuie sur d'autres opérateurs économiques pour présenter sa candidature, il doit les mentionner dans son formulaire Dc2 (rubrique E) et produire, pour chacun d'eux, les mêmes documents et informations que ceux qui sont exigés de lui pour justifier de ses capacités, ainsi qu'un engagement écrit de chacun d'eux justifiant qu'il dispose de leurs capacités pour l'exécution des prestations. si le candidat ne se sert pas de la Dc2, il pourra également produire ces informations sur papier libre. les entreprises nouvellement créées sont invitées à produire les références professionnelles ou les diplômes de leurs responsables, ainsi que tous les documents pouvant justifier de leurs capacités professionnelles, techniques et financières Référence professionnelle et capacité technique - références requises : la Dc2 devra être accompagnée des documents suivants : - déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat pour chacune des trois dernières années ; - présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin ; - indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du marché ; Les entreprises nouvellement créées sont invitées à produire les références professionnelles ou les diplômes de leurs responsables, ainsi que tous les documents pouvant justifier de leurs capacités professionnelles, techniques et financières. Marché réservé : non. Recours à une procédure se déroulant en phases successives afin de réduire progressivement le nombre des solutions à discuter ou des offres à négocier : non. Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction du critère unique du prix le plus bas. Une enchère électronique ne sera pas effectuée. Type de procédure : procédure adaptée. Date limite de réception des offres : 13 avril 2015, à 16 heures. Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres. Autres renseignements : Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2015-12. Renseignements complémentaires : en cas de retrait du dossier de consultation des entreprises (Dce) par voie dématérialisée à l'adresse : https://avis.maximilien.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&selectedorg=b4a, il est à noter que conformément à l'arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics, l'identification des opérateurs économiques pour accéder aux documents de la consultation par voie électronique n'est plus obligatoire. Toutefois, nous attirons votre attention sur le fait que l'identification vous permet d'être tenus informés automatiquement des modifications et des précisions éventuellement apportées aux documents que vous téléchargerez. Dans le cas contraire, il vous appartiendra de récupérer par vos propres moyens les informations communiquées. la durée du marché s'entend hors période de préparation. Conditions de remise des offres ou des candidatures : les offres sont envoyées par tout moyen donnant date certaine à leur remise, par lettre en recommandé avec demande d'avis de réception postale ou remise contre récépissé (de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures, du lundi au vendredi - sauf le dernier jour de remise des offres à 16 heures). Date d'envoi du présent avis à la publication : 19 mars 2015. Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : Ville de Neuilly-sur-Seine - Direction des marchés publics. 127 avenue Achille Peretti (4 e étage),  92522 Neuilly-sur-Seine, , tél. : 01-40-88-88-05,  adresse internet : https://marches.maximilien.fr/index.php?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=145391&orgAcronyme=b4a . Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus : Ville de Neuilly-sur-seine - Direction des marchés publics. Correspondant : M. Croyal Guillaume,  127 avenue Achille Peretti,  92522 Neuilly-sur-Seine, , tél. : 01-40-88-89-96, , télécopieur : 01-40-88-87-92, , courriel : marchespublics@ville-neuillysurseine.fr,  adresse internet : https://avis.maximilien.fr/index.php?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&selectedorg=b4a . Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Ville de Neuilly-sur-Seine - Direction des marchés publics. Pour obtenir les documents sur support physique électronique (CD-ROM), secrétariat (Séverine Hervé ou Catherine Coutaud) - de 9h à 12 heures et de 14 heures à 17h du lundi au vendredi. 127 avenue Achille Peretti (4 e étage) 127 avenue Achille Peretti,  92522 Neuilly-sur-Seine, , tél. : 01-40-88-88-05, , courriel : marchespublics@ville-neuillysurseine.fr,  adresse internet : https://marches.maximilien.fr/index.php?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=145391&orgAcronyme=b4a . Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise 2-4 boulevard de l'hautil, B.P. 30322 95027 Cergy Pontoise Cedex, tél. : 01-30-17-34-00, courriel : greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr, télécopieur : 01-30-17-34-59 adresse internet : http://cergy-pontoise.tribunal-administratif.fr/ . Organe chargé des procédures de médiation : Comité consultatif interdépartemental de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés 21 rue Miollis ou 29 rue Barbet de Jouy 75015 Paris, tél. : 01-44-42-63-75, télécopieur : 01-45-55-47-02. Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Greffe du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise 2-4 boulevard de l'hautil, B.P. 30322 95027 Cergy Pontoise Cedex, tél. : 01-30-17-34-00, courriel : greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr, télécopieur : 01-30-17-34-59 adresse internet : http://cergy-pontoise.tribunal-administratif.fr/ . Renseignements relatifs aux lots : Lot(s) 1. - tous corps d'état architecturaux. Tous corps d'état architecturaux Informations complémentaires : le candidat devra obligatoirement chiffrer les prestations supplémentaires éventuelles (Pse) dans la décomposition du prix global et forfaitaire : - lot n o 1 : Tous corps d'état architecturaux o PSE n o 1 : doublage réfectoire primaire o PSE n o 2 : plinthe réfectoire primaire o PSE n o 3 : faux plafond réfectoire primaire o PSE n o 4 : peinture réfectoire primaire. C.P.V. - Objet principal : 45223220 Objets supplémentaires : 45111100 45430000 45421141 45421000. Lot(s) 2. - electricité. Electricité C.P.V. - Objet principal : 45310000. Lot(s) 3. - chauffage, plomberie, V.M.C. Chauffage, plomberie, V.M.C C.P.V. - Objet principal : 45331000 Objets supplémentaires : 45330000
Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00