Centrale des marchés
44 extension du réseau d'eaux usées secteurs du patis vinet et de la verrie à Vertou 44 extension du réseau d'eaux usées secteurs du patis vinet et de la verrie à Vertou la présente consultation concerne, à titre principal, Commune de Vertou - extension du réseau d'eaux usées secte...
Nantes Métropole 44923Nantes
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

44 extension du réseau d'eaux usées secteurs du patis vinet et de la verrie à Vertou

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1145269

Date de clôture estimée : 24/07/14
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (04/07/14)
14-79960

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Nantes Métropole.
Correspondant : Mme la Présidente, 2 Cours du Champ de Mars 44923 Nantes Cedex 9.

Adresse internet du profil d'acheteur :

https://marchespublics.nantesmetropole.fr.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Principale(s) activité(s) de l'entité adjudicatrice : Eau. Services de chemin de fer urbains, de tramway ou d'autobus.

Objet du marché : la présente consultation concerne, à titre principal, Commune de Vertou - extension du réseau d'eaux usées secteurs du Patis Vinet et de la Verrie. A titre accessoire, ce marché comporte une prestation d'insertion professionnelle de publics en difficulté.

Type de marché de travaux : exécution.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
a titre accessoire ce marché comporte une prestation d'insertion professionnelle : 1 090 heures
Conformément au plan de zonage assainissement de la commune de Vertou, il est prévu de réaliser les extensions du réseau d'assainissement collectif des eaux usées secteur du Pâtis Vinet et de la Verrie. Cette extension, permet la desserte d'environ 180 habitations
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) .
Les travaux projetés consisteront ainsi en la création du collecteur et des branchements d'eaux usées sur ces voies.
Ils prévoient notamment :
- la pose de 5360 ml de canalisation en diam. 200 pour le collecteur, en tranchée ouverte ;
- la pose de 1300 ml de canalisation en diam. 160 pour les branchements, en tranchée ouverte ;
- la pose de 183 culottes de branchement ;
- la pose de 183 tabourets ;
- la pose de 130 regards de visites ;
- un forage horizontal sous la voie ferrée Nantes-Saintes sur une longueur de 50 ml ;
- un forage dirigé sous cours d'eau sur une longueur de 20 ml ;
- la pose d'un poste de refoulement ;
- la pose de 2600ml d'une canalisation diam. 102,2/125 mm pour le refoulement, en tranchée ouverte ;
- la réfection de 27600 mètres carrés de chaussée en bi-couche sur tranchée et sur chaussée ;
- la réfection de 1440 mètres carrés de chaussée en enrobé ;
- l'empierrement d'un chemin sur 2800m².

Des variantes seront-elles prises en compte : oui.
Prestations divisées en lots : non.

Conditions de participation :



Critères de sélection des candidatures : capacités technique, professionnelle et financière.



Situation juridique - références requises : l'imprimé Dc1 (lettre de candidature, anciennement formulaire DC 4) dûment rempli et signé doit obligatoirement être fourni à l'appui de la candidature, que celle-ci soit présentée à titre individuel ou en groupement.
Pour fournir les renseignements demandés, le candidat peut utiliser le formulaire DC 2 (anciennement formulaire DC 5) ou équivalent.
Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire (cadre D2 du Dc2 à remplir si utilisation de ce document). ;
Les documents attestant les pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat (cadre C1 du Dc2 à remplir si utilisation de ce document).



Capacité économique et financière - références requises : déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles (cadre D1 du document Dc2 à remplir si utilisation de ce document) ;.



Référence professionnelle et capacité technique - références requises :
- liste de références de travaux, en pose de tuyau grès en cours d'exécution ou exécutés au cours des cinq dernières années, indiquant notamment le montant, la date et le destinataire ;
- liste de références de travaux équivalents en forage sous voie SNcf. et forage dirigé sous pont cadre ou équivalent en cours d'exécution ou au cours des cinq dernières années, indiquant notamment le montant, la date et le destinataire ;
- liste de références de travaux équivalents en conception et pose de poste de refoulement et de canalisation sou pression pour refoulement en cours d'exécution ou exécutés au cours des cinq dernières années, indiquant notamment le montant, la date et le destinataire
Les certificats de qualifications professionnels suivants :
- fNTP 5142, 5112, 5422, 7311, 7312 ou équivalent
La preuve de la capacité peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'entreprise à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat.

Marché réservé : non.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 24 juillet 2014, à 12 heures.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : 14EP011.

Renseignements complémentaires : date prévisionnelle de commencement des travaux : Septembre 2014
Délai d'exécution : Ce délai ne devra toutefois pas dépasser 15 mois (hors période de préparation de chantier fixée à 40 jours). Les candidats pourront proposer un autre délai, sans toutefois dépasser le délai maximum précité.
Le délai d'exécution des travaux part de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux.
Adresse de consultation, de téléchargement et de réponse par voie électronique : https://marchespublics.nantesmetropole.fr.
La transmission électronique des candidatures et des offres n'est pas obligatoire.
Délai minimum de validité des offres : 150 Jours à compter de la date de réception des offres finales.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 1er juillet 2014.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : Direction de la Commande Publique - service des marchés - Immeuble Valmy - 11 avenue Carnot - 44923 Nantes Cedex 9
ouvert de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Secrétariat du service des marchés Tél : 02 40 99 23 68/78 - télécopieur : 02 40 99 98 40.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : NANTES METROPOLE
Pôle Loire Sèvre et Vignoble
6 rue Marie Curie
44120 VERTOU
Ouvert de 8H30 à 12 heures et de 13H30 à 17H30
Service Projets
Alain BACHELIER
Tél : 02 72 01 26 43
télécopieur : 02 72 01 26 62
E-mail : alain.bachelier@nantesmetropole.fr.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Direction de la Commande Publique - service des marchés - Immeuble Valmy - 11 avenue Carnot - 44923 Nantes Cedex 9
ouvert de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Secrétariat du service des marchés Tél : 02 40 99 23 68/78 - télécopieur : 02 40 99 98 40.

Instance chargée des procédures de recours : tribunal administratif de Nantes 6 allée Ile Gloriette B.P. 24111 44000 Nantes Cedex 1 tél. : 02-40-99-46-00 courriel : greffe.ta-nantes@juradm.fr télécopieur : 02-40-99-46-58.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : tribunal administratif de Nantes 6 allée Ile Gloriette B.P. 24111 44000 Nantes Cedex 1 tél. : 02-40-99-46-00 courriel : greffe.ta-nantes@juradm.fr télécopieur : 02-40-99-46-58.

Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00