Centrale des marchés
travaux de restructuration des consultations du pôle ostéo-articulaire au rez-de-chaussée bas de l'aile sud sur le site de l'Hôtel-Dieu CHU Nantes Travaux de restructuration des consultations du pôle ostéo-articulaire au rez-de-chaussée bas de l'aile Sud sur le site de l'Hôtel-Dieu Procédure adaptée Nom et adresse officiel...
CHU Nantes 44000Nantes
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Travaux de restructuration des consultations du pôle ostéo-articulaire au rez-de-chaussée bas de l'aile sud sur le site de l'Hôtel-Dieu

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 11208

Date de clôture estimée : 20/01/12
Etat : Première publication
Publié dans :
OUEST-FRANCE (19/12/11)
CHU Nantes
Travaux de restructuration des consultations du pôle ostéo-articulaire au rez-de-chaussée bas de l'aile Sud sur le site de l'Hôtel-Dieu
Procédure adaptée
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : CHU Nantes. Correspondant : Mme Le Directeur général, 5, allée de l'Ile-Gloriette, 44093 Nantes, courriel : bureau.desmarches@chu-nantes.fr, adresse internet du profil acheteur : https://www.achats-hopitaux.com /sdm/ent/gen/index.jsp
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : santé.
Objet du marché : travaux de restructuration des consultations du pôle ostéo-articulaire au rez-de-chaussée bas de l'aile sud sur le site de l'Hôtel-Dieu.
Type de marché de travaux : exécution.
Classification CPV (vocabulaire commun des marchés) : objet principal : 45215100.
Lieu d'exécution des travaux : CHU de Nantes, 44093 Nantes.
Code NUTS : FR511.
La procédure d'achat du présent avis n'est pas couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
_ des variantes seront-elles prises en compte : non ;
_ l'opération de travaux est constituée de 17 lots, qui font l'objet de 17 marchés séparés.
Les marchés sont des marchés ordinaires.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
Durée du marché ou délai d'exécution : 19 mois à compter de la notification du marché.
Cautionnement et garanties exigés : financement sur le budget propre du CHU de Nantes et virement administratif avec paiement à 50 jours.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : conjoint avec mandataire solidaire ou solidaire.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée : l'euro.
Conditions de participation :
_ Situation juridique, références requises : lettre de candidature (formulaire DC1, disponible sur le site http://www.economie.gouv.fr/) dûment signé. Pour un groupement d'opérateurs économiques, le formulaire DC1 devra indiquer clairement le mandataire et devra être contresigné par tous les co-traitants.
Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (formulaire DC2, disponible sur le site http://www.economie.gouv.fr/)
La copie du ou des jugements prononcés si le candidat est en redressement judiciaire.
Les renseignements permettant d'évaluer le qualités et capacités professionnelles, techniques et financières du candidat ou du groupement (art. 45 du CMP).
_ Capacité économique et financière, références requises : chiffre d'affaires global réalisé au cours des trois derniers exercices ainsi que le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du marché.
_ Référence professionnelle et capacité technique, références requises : moyens techniques, effectifs (encadrement, chef de chantier, ouvriers etc.), matériels.
_ Certificats de qualifications professionnelles (Qualibat, certificat d'identité professionnel, etc.). La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat (nature, importance, travaux de restructuration ou rénovation prioritairement).
_ Les références sur des travaux similaires en nature et en importance avec indication des dates de réalisation, montants et coordonnées des maîtres d'ouvrage, datant de moins de 3 ans, en rapport avec l'objet du lot concerné (restructuration en site occupé avec phasage éventuel).
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
_ prix des prestations (60 %) ;
_ la qualité technique des prestations (40 %) ;
_ pas d'enchère électronique.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 20 janvier 2012 à 16 h.
Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : PA-11166.
Renseignements complémentaires : une visite du site et du bâtiment est vivement conseillée afin que les candidats puissent prendre pleinement conscience des contraintes inhérentes aux travaux à réaliser.
La visite est prévue aux dates suivantes :
_ le vendredi 6 janvier 2012 à 14 h ;
_ le lundi 9 janvier 2012 à 14 h.
Les offres seront examinées au vu des critères de jugement pondérés suivants :
Critère 1 : prix des prestations : critère noté sur 10 points pondérés à 60 %.
Critère 2 : la qualité technique des prestations : critère noté sur 10 points pondérés à 40 % (apprécié au vu du niveau proposé des prestations par rapport aux exigences du DCE, ainsi qu'à la valeur du contenu des documents techniques explicatifs en relation avec l'objet du marché joint à l'offre).
Critère 2.1 : moyens humains et matériels affectés au projet (phase étude et réalisation) ainsi que les procédés d'exécution et l'organisation mise en place pour le respect du phasage et du planning (40 %).
Critère 2.2 : dispositions mises en oeuvre pour l'exécution des travaux en site occupé dans le respect du fonctionnement des services en activité sur le site et mesures d'hygiène mises en place tout au long du chantier y compris pour le personnel (30 %).
Critère 2.3 : modalités de prise en compte des contraintes : d'approvisionnement du chantier, d'exécution des travaux et de la gestion des déchets : (30 %).
Date d'envoi du présent avis à la publication : 14 décembre 2011.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Mme Cécile Renaudineau, CHU de Nantes, pôle technique et logistique, service des travaux, bâtiment providence, 85, rue Saint-Jacques, 44093 Nantes cedex, tél. 02 40 84 66 19, fax 02.40.84.68.63 .
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : adresse internet : https://www.achats-hopitaux.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2011_nh6WHe9dAX
Informations complémentaires :
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels : l'envoi du dossier de consultation des entreprises (DCE) se fera uniquement par voie électronique.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Nantes, 6, allée de l'Ile-Gloriette, 44041 Nantes, tél. 02 40 99 46 00, fax 02.40.99.46.58.
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Greffe du Tribunal administratif de Nantes, 6, allée de l'Ile-Gloriette, 44041 Nantes, tél. 02 40 99 46 00, fax 02.40.99.46.58, courriel : greffe.ta-nantes@juradm.fr
Nature et désignation des lots :
Lot 01 : maçonnerie, béton armé.
Lot 02 : éclairages zénithaux raccords.
Lot 03 : menuiseries aluminium extérieures.
Lot 04 : menuiseries bois intérieures.
Lot 05 : mobilier sur mesure.
Lot 06 : isolation projetée feu.
Lot 07 : cloisons sèches.
Lot 08 : plafonds suspendus.
Lot 09 : chapes revêtements céramiques (sols et murs).
Lot 10 : revêtements souples collés.
Lot 11 : peinture, nettoyage.
Lot 12 : transport automatisé sur rails de petits objets (TPO).
Lot 13 : signalétique.
Lot 14 : électricité (courants forts et faibles), système de sécurité incendie (SSI).
Lot 15 : chauffage, ventilation, désenfumage.
Lot 16 : plomberie sanitaires.
Lot 17 : fluides médicaux.
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous