Centrale des marchés
reconstruction d'un gymnase de type B+ au 28 rue des Closiaux à Clamart 92 travaux pour la reconstruction du gymnase du collège maison-blanche à Clamart ville : Nanterre Cedex lieu : 2/16 boulevard Soufflot code_postal : 92015 pays : F-
Conseil général des Hauts-de-Seine 92015Nanterre
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Reconstruction d'un gymnase de type B+ au 28 rue des Closiaux à Clamart

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 271341

Date de clôture estimée : 30/11/12
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (09/10/12)
12-194804
JOUE (09/10/12)
318916-2012

Travaux

AVIS DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR

I.1) Nom, adresses et point(s) de contact :
conseil général des Hauts-de-Seine, 2/16 boulevard Soufflot, F-92015 Nanterre Cedex. Tél. : (+33) 1 47 29 30 31.

Adresse(s) internet :

Adresse générale du pouvoir adjudicateur : http://www.hauts-de-seine.net/Portail/.

Adresse du profil d'acheteur : http://marches-publics.hauts-de-seine.net.

Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : conseil général des Hauts-de-Seine, 2/16 boulevard Soufflot, contact : direction des marchés publics, à l'attention de M. Beauvais Maxime, F-92015 Nanterre Cedex. Tél. : (+33) 1 47 29 39 17. E-mail : mbeauvais@cg92.fr. Fax : (+33) 1 47 29 40 70. URL : http://marches-publics.hauts-de-seine.net

Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d'acquisition dynamique) peuvent être obtenus : conseil général des Hauts-de-Seine, 2/16 boulevard Soufflot, contact : direction des marchés publics, à l'attention de M. Ramette Cédric, F-92015 Nanterre Cedex. Tél. : (+33) 1 47 29 42 54. E-mail : cramette@cg92.fr. Fax : (+33) 1 41 91 29 30

Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : Auprès du (ou des) point(s) de contact(s) susmentionné(s).

Adresses de l'autre pouvoir adjudicateur pour le compte duquel le pouvoir adjudicateur agit

I.2) Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale.
I.3) Activité principale
Services généraux des administrations publiques.
I.4) Attribution de marché pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs

Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs : non.

SECTION II : OBJET DU MARCHE

II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur :
reconstruction d'un gymnase de type B+ au 28 rue des Closiaux à Clamart.

II.1.2) Type de marché et lieu d'exécution, de livraison ou de prestation
Travaux :
exécution

Lieu principal d'exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services28 rue des Closiaux et 14 rue Maison Blanche, 92140 Clamart.
Code NUTS : FR105.

II.1.3) Information sur le marché public, l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
L'avis concerne un marché public.

II.1.4) Information sur l'accord-cadre :

II.1.5) Description succincte du marché ou de l'acquisition/des acquisitions :
la présente consultation concerne le marché de travaux pour la reconstruction du gymnase du collège Maison-Blanche à Clamart.
Le programme de travaux comprend les éléments suivants :
- démolition des logements et restauration ;
- reconstruction du gymnase et de trois logements ;
- réalisation d'espaces verts et réaménagement de la cour du collège.


II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :
45212222.

II.1.7) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP) :

Marché couvert par l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui.

II.1.8) Lots :

Division en lots : oui.

Il est possible de soumettre des offres pour : un ou plusieurs lots

II.1.9) Variantes
Des variantes seront prises en considération : non.

II.2) Quantité ou étendue du marché
II.2.1) Quantité ou étendue globale : le délai d'exécution globale des travaux, tous corps d'état confondus, est de 18 mois et se compose de deux phases de travaux.
Les délais d'exécution des différentes phases sont les suivants :
- phase 1 : Reconstruction du gymnase : 13 mois, comprenant 2 mois de préparation (incluant la préparation des phases 1 et 2) et 30 jours pour les opérations préalables à la réception. Trente jours seront ensuite consacrés à la réception et aux levées de réserves
- phase de déménagement : 30 jours (non incluse dans le délai global d'exécution des travaux de 18 mois)
- phase 2 : Démolition des logements et restauration, réalisation des espaces verts et du réaménagement de la cour : 5 mois, comprenant 30 jours pour les opérations préalables à la réception et la levée de réserves
le détail du délai d'exécution de chaque lot est précisé au planning du maître d'oeuvre et à celui de l'opc, sous détail du planning du maître d'oeuvre qui sera délivré avant l'ouverture du chantier. Le délai d'exécution des travaux débutera, pour chaque phase, à compter de la date prescrite par l'ordre de service pour le démarrage des travaux. Le démarrage prévisionnel des travaux est prévu, sous réserve de notification, en novembre 2013.

II.2.2) Informations sur les options :

Options : non.
II.2.3) Reconduction


II.3) Durée du marché ou délai d'exécution des travaux :
INFORMATIONS SUR LES LOTS


Lot n° 1

Intitulé :
1) Description succincte :
Désamiantage - Démolitions

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45111100, 45262660.

3) Quantité ou étendue :

4) Durée du marché ou dates de début/d'achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 2

Intitulé :
1) Description succincte :
Clos couvert - Aménagement extérieurs

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45223220.

3) Quantité ou étendue :

4) Durée du marché ou dates de début/d'achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 3

Intitulé :
1) Description succincte :
Ascenseurs

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
42416100.

3) Quantité ou étendue :

4) Durée du marché ou dates de début/d'achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 4

Intitulé :
1) Description succincte :
Serrurerie - Clôtures - Portails

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
44316500, 34928200,44221300.

3) Quantité ou étendue :

4) Durée du marché ou dates de début/d'achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 5

Intitulé :
1) Description succincte :
Cloisonnement - Plâtrerie - Faux plafonds

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
44112300, 45410000.

3) Quantité ou étendue :

4) Durée du marché ou dates de début/d'achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 6

Intitulé :
1) Description succincte :
Carrelage - Faience

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45431000.

3) Quantité ou étendue :

4) Durée du marché ou dates de début/d'achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 7

Intitulé :
1) Description succincte :
Peinture - Revêtements de sols souples collés, coulés - Signalétique

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45442100, 44112200.

3) Quantité ou étendue :

4) Durée du marché ou dates de début/d'achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 8

Intitulé :
1) Description succincte :
Plomberie - Chauffage - Ventilation - Panneaux solaires

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45330000, 09331000.

3) Quantité ou étendue :

4) Durée du marché ou dates de début/d'achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 9

Intitulé :
1) Description succincte :
Electricité - Courant fort - Courant faible

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45311200.

3) Quantité ou étendue :

4) Durée du marché ou dates de début/d'achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 10

Intitulé :
1) Description succincte :
Equipements sportifs

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
37535200.

3) Quantité ou étendue :

4) Durée du marché ou dates de début/d'achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

SECTION III : RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE

III.1) Conditions relatives au contrat
III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : Une retenue de garantie de 5,00 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant des avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant de chaque acompte par le comptable assignataire des paiements. Cette retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande.
III.1.2) Modalités essentielles de de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché, seront payées, en vertu de l'article 98 du code des marchés publics, dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes. Le taux des intérêts moratoires sera celui du taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de sept points. Les travaux, objet du présent marché, seront rémunérées dans les conditions fixées par les règles de comptabilité publique et financées à partir des ressources propres du département des Hauts-De-Seine (budget).
III.1.3) Forme juridique que devra revetir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché :
III.1.4) Autres conditions particulières :

L'exécution du marché est soumise à des conditions particulières : oui.
Le Département des Hauts-De-Seine, dans un souci de promotion de l'emploi et de lutte contre l'exclusion, a décidé de faire application des dispositions de l'article 14 du code des marchés publics en incluant au marché (lots 1, 2, 4, 5 et 7) une clause obligatoire d'insertion par l'activité économique. Les candidats ne sont pas autorisés à formuler dans leur offre des réserves sur la clause obligatoire d'insertion par l'activité économique. Une offre qui ne satisferait pas à cette condition sera déclarée irrégulière au motif du non-respect du cahier des charges.

III.2) Conditions de participation
III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession :

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : une lettre de candidature et, le cas échéant, d'habilitation du mandataire par les cotraitants (ou l'imprimé Dc1 fourni
par le Département, ancien imprimé DC 4) ; Le(S) pouvoir(s) habilitant le signataire à engager le candidat individuel ou chaque membre du groupement ; Une déclaration sur l'honneur (ou l'imprimé Dc1 fourni par le Département) indiquant que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics ; La copie du ou des jugements prononcés si le candidat est en redressement judiciaire.
III.2.2) Capacité économique et financière :

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du contrat, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ; Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.
III.2.3) Capacité technique :

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ; Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectuée selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin ; Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de conduite des travaux de même nature que celle du contrat ; Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de contrats de même nature.

Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) : les candidats justifieront de leur capacité par la production des certificats de qualification professionnelle suivants, en fonction du/des lot(s) au(x)quel(s) ils candidatent :
Lot 1 : 1112 : Démolition, 1512 : Traitement de l'amiante en place concernant les matériaux et produits à risques particuliers, 1513 : Traitement de l'amiante en place concernant les matériaux et produits friables - lot 2 : 1263 : Consolidation des sols, 1233 : Pieux, 1312 : Terrassements - fouilles, 2212 : Béton armé et béton précontraint, 2242 : Fourniture et pose d'éléments béton armé et béton précontraint, 2412 : Constructions et structures métalliques, 3212 : Étanchéité en matériaux bitumineux en feuilles, 3222 : Étanchéité en matériaux de synthèse en feuilles, 3522 : Fabrication et pose de menuiseries extérieures en aluminium, 4522 : Fabrication et pose de volets roulants - lot 4 : 1331 : Poteaux et clôtures, 4412 : Métallerie, 4582 : Fourniture et pose de rideaux, grilles, portes de garage, portes piétonnes et portails, portes sectionnelles - lot 5 : 4112 : Plâtrerie, 4132 : Plaques de plâtre, 4312 : Fourniture et pose de menuiserie en bois, 7312 : Isolation frigorifique - lot 6 : 6312 : Carrelages, revêtements, mosaiques - lot 7 : 6112 : Peinture et ravalement, 6222 : Revêtements résilients PVC, 6252 : Chapes rapportées, 6263 : Revêtements de sols sportifs "Systèmes combinés" - lot 8 : 5112 : Plomberie - sanitaire, 5312 : Installations thermiques, 5322 : Tuyauteries d'installations thermiques, 5331 : Brûleurs, 5342 : Régulation, 5432 : Conduits aérauliques, 5433 : Ventilation - lot 9 : Qualifélec - indice E 2.
La preuve de la capacité professionnelle peut être également rapportée par tout autre moyen. Les entreprises étrangères pourront quant à elles fournir les certificats délivrés par les organismes de leur Etat d'origine.
III.2.4) Informations sur les marchés réservés :

III.3) Conditions propres aux marchés de services
III.3.1) Information relative à la profession
III.3.2) Membres du personnel responsables de l'exécution du service

SECTION IV : PROCEDURE

IV.1) Type de procédure :
IV.1.1) Type de procédure :
ouverte.
IV.1.2) Limites concernant le nombre d'opérateurs invités à soumissionner ou à participer :
IV.1.3) Réduction du nombre d'opérateurs durant la négociation ou le dialogue :

IV.2) Critères d'attribution
IV.2.1) Critères d'attribution :
Offres économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous.
1. prix
Pondération : 70.
2. valeur technique
Pondération : 20.
3. critère environnemental
Pondération : 10.
IV.2.2) Enchère électronique
Une enchère électronique sera effectuée :non.

IV.3) Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur :
12-DBES-12.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché :
non.

IV.3.3) Conditions d'obtention du cahier des charges et de documents complémentaires ou du document descriptif :

IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation :
30 novembre 2012, à 16:00

IV.3.5) Date d'envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés :

IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation :
Langue(s) officielle(s) de l'UE français

IV.3.7) Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre

Durée en jours : 150 (à compter de la date limite de réception des offres)

IV.3.8) Modalités d'ouverture des offres :

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

VI.1) Renouvellement

VI.2) Information sur les fonds de l'Union européenne

VI.3) Informations complémentaires :
i/ Procédure de la consultation :La consultation est passée sous la forme d'un appel d'offres ouvert, soumis aux dispositions des articles 33 alinea 3, et 57 à 59 du code des marchés publics. Cependant, en application de l'article 27-iii du code des marchés publics, les lots n°3 - ascenseurs, n°6 - carrelage - faience et n°10 - equipements sportifs - sont passés sous la forme de marché à procédure adaptée, soumis à l'article 28 du code des marchés publics. En conséquence, la procédure de passation de ces trois lots donnera lieu à une phase de négociations. Par ailleurs, le délai de validité des offres de ces trois lots est de 120 jours à compter de la date limite de remise des plis.
Ii/ Critères de sélection des candidatures : Garanties et capacités professionnelles, techniques et financières.
Iii/ Détail des critères de jugement des offres :
A) Prix (commun à tous les lots) : La notation du prix consiste à donner une note entre 1 et 70 points à chaque offre. L&Apos;Offre la moins-disante obtiendra la note maximum sur le critère prix. L'affectation des autres points s'effectue par application d'une formule mathématique, tenant compte de la différence des offres avec la note maximum, proportionnelle à l'écart avec le prix minimum, pondéré par des coefficients prédéterminés.
B) Valeur technique : La notation de la valeur technique consiste à donner une note entre 0 et 20 points à chaque offre.
La valeur technique sera apprécié d'après le mémoire technique fourni par les candidats, sur la base des sous-critères suivants :
Pour les lots 1, 2, 4, 7, 8, 9 et 10 :
1. Moyens humains et materiels (sur 5 Points) :
a. Moyens humains (travaux, synthèse, cellule spécifique pour l'étanchéité à l'air, etc..) - 3 points :
- nombre, niveau de qualification et expérience des intervenants (1 point) ;
- nature et niveau de l'encadrement sur le site (1 point) ;
- conditions de la coordination avec les autres lots (1 point).
B. Moyens matériels - 2 points :
- nombre et type de matériel pour l'exécution des travaux.
2. Methodologie et organisation mises en place (sur 15 Points) :
- nature des installations de chantier, protection des abords et des riverains (3 points) ;
- réduction des nuisances de tous ordres (2 points) ;
- gestion des travaux en milieu occupé (2 points) ;
- gestion et évacuation des gravois (2 points) ;
- condition d'approvisionnement des matériaux et matériels (2 points) ;
- mesures mises en oeuvre pour assurer la protection des collégiens et des personnels sur le site (2 points) ;
- organisation mise en place pour respecter le phasage proposé par la maîtrise d'ouvrage compte tenu des contraintes du calendrier scolaire au niveau de la cour (2 points).
Pour les lots 3,5 et 6 :
1) moyens humains et materiels (sur 5 Points) :
a. Moyens humains (travaux, synthèse, cellule spécifique pour l'étanchéité à l'air, etc..) - 3 points :
- nombre, niveau de qualification et expérience des intervenants (1 point) ;
- nature et niveau de l'encadrement sur le site (1 point) ;
- conditions de la coordination avec les autres lots (1 point).
B. Moyens matériels - 2 points :
- nombre et type de matériel pour l'exécution des travaux.
2) methodologie et organisation mises en place (sur 15 Points) :
- nature des installations de chantier, protection des abords et des riverains (4 points) ;
- réduction des nuisances de tous ordres (3 points) ;
- gestion et évacuation des gravois (3 points) ;
- condition d'approvisionnement des matériaux et matériels (3 points) ;
- mesures mises en oeuvre pour assurer la protection des collégiens et des personnels sur le site (2 points).
C) Critère environnemental (commun à tous les lots) : Le critère environnemental sera apprécié d'après les mesures environnementales proposées dans la note rédigée par les candidats sur la base des sous-critères suivants :
- tri des déchets :2 points
- gestion et méthodologie pour le respect de la charte chantier vert : 4 points
- moyens mis en oeuvre : 4 points
iv/ Visite du site : La visite du site est obligatoire pour les lots 1, 2, 4, 8 et 9. Elle est recommandée pour les autres lots. Les dates de visite sont précisées au règlement de la consultation.
V/ Projet de marché : Pour chaque lot auquel il souhaite répondre, le candidat fournira un projet de marché comprenant obligatoirement toutes les pièces suivantes :
- l'acte d'engagement (A.E.) et ses annexes, dûment complétés et signés par les représentants qualifiés des entreprises ayant vocation à être titulaire du contrat, en deux exemplaires (1 original et une copie) ;
- la ou les décomposition(s) du prix global et forfaitaire complétée et signée par la personne habilitée à engager l'entreprise, établie en deux exemplaires (1 original et une copie) ;
- le ou les cahier(s) des clauses techniques particulières comportant des éléments à compléter obligatoirement par le candidat, dûment complété(s) et signé(s), en deux exemplaires (1 original et une copie)
- un mémoire justificatif permettant d'apprécier la valeur technique de l'offre, signé par la personne habilitée à engager l'entreprise, et établi en deux exemplaires (1 original et une copie) ;
- une note méthodologique décrivant les dispositions que le candidat se propose d'adopter pour le respect du critère environnemental, et établi en deux exemplaires (1 original et une copie) ;
- les dossiers techniques et fiches produits demandées dans les documents du dossier de consultation ;
- l'attestation de visite du site, uniquement pour les lots 1, 2, 4, 8 et 9.
Le dossier sera transmis au moyen d'un pli contenant les pièces de la candidature et de l'offre.
Vi/ Conditions de remise des plis : Les candidats peuvent choisir d'adresser leur pli sous format papier à l'adresse suivante : conseil général des Hauts-De-Seine - hôtel du Département - direction des marchés publics - bureau 10.78, 10ème étage - 2/16 boulevard Soufflot - 92015 Nanterre Cedex. Le pli peut également être remis contre récépissé aux jours ouvrables : Lundi au jeudi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 et le vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00. Les plis peuvent également être transmis sous format dématérialisé à l'adresse suivante : https://marches-publics.hauts-de-seine.net.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 4 octobre 2012.

VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 2,boulevard de l'hautil, F-95027 Cergy Pontoise. E-mail : greffe.ta-cergypontoise@juradm.fr. Tél. : (+33) 1 30 17 34 00. URL : http://cergy-pontoise.tribunal-administratif.fr/. Fax : (+33) 1 30 17 34 59

Organe chargé des procédures de médiation : Comité consultatif interdépartemental de Versailles de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics, 5, rue Leblanc, F-75911 Paris Cedex. Tél. : (+33) 1 82 52 42 67. Fax : (+33) 1 82 52 42 95

VI.4.2) Introduction des recours

VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction des recours Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 2, boulevard de l'hautil, F-95027 Cergy Pontoise. E-mail : greffe.ta-cergypontoise@juradm.fr. Tél. : (+33) 1 30 17 34 00. URL : http://cergy-pontoise.tribunal-administratif.fr/. Fax : (+33) 1 30 17 34 59

VI.5) Date d'envoi du présent avis : 4 octobre 2012

Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00