Centrale des marchés
31 marché de travaux relatif à la réhabilitation du centre de transfert des déchets ménagers de la communauté d'agglomération du Muretain 31 marché de travaux relatif à la réhabilitation du centre de transfert des déchets ménagers de la communauté d'agglomération du Muretain marché de travaux relatif à la réhabilitation du centre de ...
Cté d'Agglo du Muretain 31601Muret marches.publics@agglo-muretain.fr 0534466141
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

31 marché de travaux relatif à la réhabilitation du centre de transfert des déchets ménagers de la communauté d'agglomération du Muretain

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 122687

Date de clôture estimée : 26/06/12
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (02/06/12)
12-106104
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Cté d'Agglo du Muretain.
Correspondant : M. André MANDEMENT, Président, 8 bis, avenue Vincent Auriol B.P. 40029, 31601 Muret Cedex, tél. : (+33)5-34-46-61-40, télécopieur : (+33)5-34-46-61-41, courriel : marches.publics@agglo-muretain.fr, adresse internet : http://www.agglo-muretain.fr.

Adresse internet du profil d'acheteur :

http://marches-publics.agglo-muretain.fr.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Environnement.

Objet du marché : marché de travaux relatif à la réhabilitation du centre de transfert des déchets ménagers de la communauté d'agglomération du Muretain.

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 45000000.

Lieu d'exécution : avenu Jean-François Romieu, 31600 Muret.

Code NUTS : FR.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
le lot n°9 - equipement de transfert est constitué d'une tranche ferme et d'une tranche conditionnelle n°1.
Tranche ferme : Equipement de transfert
Tranche Conditionnelle n°1 : Acquisition d'un groupe hydraulique supplémentaire
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) :

Estimation de la valeur (H.T.) : 559 200 EUR.

Des variantes seront-elles prises en compte : oui.

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : oui.

Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Durée du marché ou délai d'exécution : 7 mois à compter de la notification du marché.

Conditions de participation :

Critères de sélection des candidatures : situation juridique du candidat ; Moyens humains et matériels suffisants pour assurer la bonne exécution des prestations ; Garanties et capacités techniques et financières ; Références professionnelles suffisantes et pertinentes au regard de l'objet du marché.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- le prix de la prestation : 60 % ;
- la valeur technique de l'offre au regard du mémoire technique : 40 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 26 juin 2012, à 12 heures.

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements :

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : 1205TPA-3.

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels : Service de la Commande Publique de la communauté d'agglomération du Muretain ; 8 bis, avenue Vincent Auriol ; B.P. 40029 ; 31600 Muret - tél : 05 34 46 61 40, mél : marches.publics@agglo-muretain.fr
Dématérialisation : Voir modalités de retrait et dépôt sur le site https://marches-publics.agglo-muretain.fr - n°tél hotline : 0825-00-13-26.

Prix : 30 EUR.
Conditions de remise des offres ou des candidatures : communauté d'agglomération du Muretain ; 8 bis, avenue Vincent Auriol ; B.P. 40029 ; 31601 muret Cedex.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 30 mai 2012.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Toulouse 68, rue Raymond IV - B.P. 7007, 31068 Toulouse Cedex 7, tél. : (+33) 5-62-73-57-57, télécopieur : (+33) 5-62-73-57-40.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Toulouse 68, rue Raymond IV - B.P. 7007, 31068 Toulouse Cedex 7, tél. : (+33) 5-62-73-57-57, télécopieur : (+33) 5-62-73-57-40.

Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 3 charpente - couverture - bardage - menuiseries.
Charpente - couverture - bardage - menuiseries.

Cout estimé (H.T.) : 218 700 EUR.

Durée : 7 mois à compter de la date de notification du marché.

C.P.V. - Objet principal : 45261100
Objets supplémentaires : 45262650, 45261210, 45421000.
Lot(s) 6 courants forts - courants faibles.
Courants forts - courants faibles.

Cout estimé (H.T.) : 87 500 EUR.

Durée : 7 mois à compter de la date de notification du marché.

C.P.V. - Objet principal : 09310000.
Lot(s) 7 bâtiments modulaires.
Bâtiments modulaires.

Cout estimé (H.T.) : 75 000 EUR.

Durée : 7 mois à compter de la date de notification du marché.

C.P.V. - Objet principal : 44211100.
Lot(s) 8 plomberie - sanitaires - protection incendie.
Plomberie - sanitaires - protection incendie.

Cout estimé (H.T.) : 18 000 EUR.

Durée : 7 mois à compter de la date de notification du marché.

C.P.V. - Objet principal : 45330000
Objets supplémentaires : 45232460.
Lot(s) 9 equipements de transfert.
Equipements de transfert.
; tranche ferme : Equipement de transfert - tranche conditionnelle n°1 : acquisition d'un groupe hydraulique supplémentaire.

Cout estimé (H.T.) : 160 000 EUR.

Durée : 7 mois à compter de la date de notification du marché.

C.P.V. - Objet principal : 45232470

Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous