Centrale des marchés
Mise en sécurité des stations d'épuration, programme 2015 Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : SIVOM de la Région Mulhousienne Correspondant : M. Le président, 25 avenue kennedy, 68200 Mulhouse, tél. : 03 89 43 21 30, ...
SIVOM de la région Mulhousienne 68200Mulhouse
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Mise en sécurité des stations d'épuration, programme 2015

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1676617

Date de clôture estimée : 14/10/15
Etat : Première publication
Publié dans :
SOURCEWEB (15/09/15)
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : SIVOM de la Région Mulhousienne
Correspondant : M. Le président, 25 avenue kennedy, 68200 Mulhouse, tél. : 03 89 43 21 30, télécopieur : 03 89 59 75 70, courriel : [email protected], adresse internet : http://www.sivom-mulhouse.fr, adresse internet du profil acheteur : http://sivom-mulhouse.e-marchespublics.com



Objet du marché : Marché de travaux pour la réalisation du programme 2015 de mise en sécurité des stations d'épuration du sivom de la région mulhousienne



Type de marché de travaux :
Caractéristiques principales :
Des variantes seront-elles prises en compte : oui
Le délai d'exécution est fixé à l'article 3 de l'acte d'engagement pour chaque lot ; il comprend la période de préparation prévue au ccap.
Une visite est obligatoire, le lieu de rendez-vous est la station d'épuration sis 7, route de chalampé à sausheim (68390),
• pour le lot n°01 : le mardi 29 septembre à 9h
• pour le lot n°02 : le mardi 29 septembre à 14h
• pour le lot n°03 : le mercredi 30 septembre à 9h
La visite étant obligatoire, un récepissé sera donné aux entreprises et devra être remis avec l'offre.
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : Les travaux de base comprennent notamment pour le lot n°01 « électricité » :
• installation du chantier,
• démontage des équipements si nécessaires,
• mise en place des échafaudages et moyens d'accès nécessaires, ventilation, chauffage,…
• installation de détecteur de gaz, d'alarmes sonores et visuelles, intégration de ces ouvrages dans les supervisions.
Les travaux de base comprennent notamment pour le lot n°02 « serrurerie » :
• installation du chantier,
• démontage des équipements si nécessaires,
• mise en place des échafaudages et moyens d'accès nécessaires, ventilation, chauffage,…
• création et mise en place de garde-corps, de protection en plexiglas, modification d'ouvrage de sécurité.
Les travaux de base comprennent notamment pour le lot n°03 « appareil de levage » :
• installation du chantier,
• démontage des équipements si nécessaires,
• mise en place des échafaudages et moyens d'accès nécessaires, ventilation, chauffage,…
• création et mise en place de potence, monorails.
Prestations divisées en lots : oui
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots
Cautionnement et garanties exigés : Précisés dans le règlement de la consultation
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Précisées dans le règlement de la consultation
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : Le marché pourra être attribué à une seule entreprise ou à un groupement conjoint, le mandataire conjoint sera solidaire de chacun des membres du groupement.
Les soumissionnaires devront pouvoir répondre à l'ensemble des spécifications demandées, que ce soit seul, ou en groupement d'entreprises.
Les candidatures et offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de présentation associés
Unité monétaire utilisée, l'euro
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Autres renseignements demandés :
Précisés dans le règlement de la consultation
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif)
Type de procédure : Procédure adaptée

Date limite de réception des offres : 14 octobre 2015 à 12 h 00

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : SM 1555
Renseignements complémentaires : Renseignements complementaires : sivom de la région mulhousienne – 25, avenue kennedy – 68100 mulhouse
- renseignements d'ordre technique : jérôme fritz – courriel : [email protected]  03.89.60.72.11
- renseignements administratifs : pierre-victor nazon – courriel : [email protected]  03.89.60.61.57
Reglement des litiges : les litiges éventuels sont réglés par les lois et règlements du droit français. La personne publique contractante et le titulaire déclarent élire domicile à leurs sièges respectifs et s'en remettre au tribunal administratif de la ville de strasbourg pour le règlement des litiges éventuels afférents au présent marché.
Delais de recours :
Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du marché : référé précontractuel (art. L.551-1 du code de justice administrative).
• référé contractuel : le président du tribunal administratif peut être saisi, une fois conclus les contrats mentionnés aux articles l551-1 et l515-5 du cja, d'un recours formé en application de l'article l.551-13 à l.551-23 du cja.
• recours pour excès de pouvoir exercé par un tiers autre que le candidat évincé, dirigé à l'encontre de l'un quelconque des actes détachables du marché dans un délai de 2 mois à compter de la publication ou de la notification de la décision ou de l'acte attaquée (art. R.421-1 à r.421-7 du cja).
• recours de pleine juridiction formé par tout candidat évincé dans un délai de 2 mois à compter de la parution dans le présent support de l'avis d'attribution annonçant la conclusion du contrat.
Instance chargee des procedures de recours : tribunal administratif de strasbourg, 31 avenue de la paix, 67070 strasbourg, tél. : 03.88.21.23.23. – fax : 03.88.36.44.66. E-mail : [email protected]
Date d'envoi du présent avis à la publication : 14 septembre 2015
Conditions de remise des offres ou des candidatures : Retrait des dossiers de consultation : les dossiers de consultation pourront être retirés sur demande écrite auprès du sivom de la région mulhousienne – 25, avenue kennedy - 68100 mulhouse. Fax : 03.89.59.75.70 ou par mail : [email protected]
Le dce est également téléchargeable à partir du site internet suivant : http://www.e-marchespublics.com/ ( ou http://sivom-mulhouse.e-marchespublics.com )
Les candidats transmettront leur offre sous pli cacheté comportant la mention offre pour :
“ programme 2015 de travaux de mise en sécurité des stations d'épuration du sivom – lot(s) n°… - ne pas ouvrir”
Les offres doivent être transmises par lettre recommandée avec accusé de réception ou remises directement à l'adresse suivante : sivom de la région mulhousienne – 25, avenue kennedy – 68100 mulhouse
Les offres pourront également être remises par voie électronique sur le site internet suivant : http://e-marchespublics.com (ou http://sivom-mulhouse.e-marchespublics.com )
Nature et désignation des lots :
Lot(s) Lot 1: électricité détecteurs de gaz, alarmes sonores et visuelles, intégration dans les supervisions
Lot(s) Lot 2: serrurerie garde-corps, protection en plexiglas, modification d'ouvrages de sécurité
Lot(s) Lot 3: appareil de levage mise en place de potence, monorails
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous