Centrale des marchés
Clôture de la parcelle et pose d'un portail motorisé à la caserne de Morestel Clôture de la parcelle et pose d'un portail motorisé à la caserne de Morestel designation : SDIS de l'Isère adresse : 24 rue René Camphin correspondant : M. le président du conseil d'adminis...
SDIS de l'Isère 38600Fontaine gaf.marche.tous@sdis38.fr
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Archive

Clôture de la parcelle et pose d'un portail motorisé à la caserne de Morestel

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 4794196

Date de clôture estimée : 18/09/19
Etat : Première publication
Publié dans :
MarchésOnline (11/08/19)
BOAMP (08/08/19)
19-122438
Avis de marché

Département(s) de publication : 38
Annonce No 19-122438
Travaux
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : SDIS de l'Isère.
 Correspondant : M. le président du conseil d'administration, 24 rue René Camphin 38600 Fontainetél. : 04-76-26-89-73courriel : gaf.marche.tous@sdis38.fr adresse internet : http://sdis38.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://sdis38.achatpublic.com.

Objet du marché : clôture de la parcelle et pose d'un portail motorisé à la caserne de Morestel.
Lieu d'exécution : route d'argent, 38510 Morestel.

Caractéristiques principales : 
Refus des variantes.

Durée du marché ou délai d'exécution : 4 mois à compter de la notification du marché.
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 14 octobre 2019.
Cautionnement et garanties exigés : si versement d'une avance, une garantie à première demande, ne pouvant être remplacée par une caution personnelle et solidaire, sera exigée. Retenue de garantie (ou garantie à première demande ) de 5%.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : financement prévisionnel constitué par les ressources propres du SDIS de l'isère. Régime financier des marchés publics selon articles 109 à 132 du décret no2016-360 du 25 mars 2016. Délai de paiement : 30 jours par mandat administratif.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : solidaire ou conjoint avec mandataire solidaire.
Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de présentation associés.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 
- Lettre de candidature et habilitation du mandataire par ses co-traitants (Dc1 version du 01/04/2019 ou équivalent) ;
- copie du ou des jugements prononcé si le candidat est en redressement judiciaire ;
- déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles R.2143-3 1° et R.2143-6 du code de la commande publique (Dc1 version 01/04/2019 ou équivalent) ;
- extrait K-Bis de moins de trois mois ;
- certificats sociaux et fiscaux délivrés par les administrations et organismes compétents ;
- attestations d'assurance en responsabilité civile décennale en cours de validité.

Capacité économique et financière :
Chiffre d'affaires global réalisé au cours des trois derniers exercices disponibles ;

Capacités techniques et professionnelles :
Moyens humains (effectifs moyens annuels du candidat et importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années) ;
Moyens matériels (matériels et équipements techniques que le candidat utilise pour la réalisation des marchés de même nature)
Liste des principales références de travaux effectuées au cours des trois dernières années ;
Le cas échéant, les certificats d'identité professionnelle ou certificats de qualification professionnelle.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
     - valeur technique (au vu du mémoire technique) : 60 %;
     - prix : 40 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 18 septembre 2019, à 16 heures.
Délai minimum de validité des offres : 3 mois à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 

Renseignements complémentaires : en complément du bloc "critères d'attribution", les sous-critères de la valeur technique pour le jugement des offres sont les suivants :
A - description de la méthode d'exécution et du phasage envisagés pour ce chantier (planning détaillé par tâche et méthodes correspondantes) (sur 15) ;
B - descriptif des moyens humains mis à disposition par l'entreprise pour ce chantier : nombre, qualité et qualification des personnels prévus pour l'opération par tâche (ouvrier, personnel d'encadrement ...) en lien avec la question A (sur 10) ;
C - descriptif des moyens techniques mis en œuvre par l'entreprise pour ce chantier, par tâches et en lien avec la question A (sur 10) ;
D - description des méthodes, des moyens techniques et humains prévus pour la prévention et la gestion des risques sur le chantier, par tâches et en fonction du planning (sur 10) ;
E - description de la gestion des contraintes dues au maintien de l'activité opérationnelle de la caserne pour l'exécution des travaux (sur 15).
Afin de permettre aux candidats de mieux chiffrer le montant des travaux, une visite préalable du site est obligatoire.

Chaque candidat ne pourra effectuer qu'une seule visite. Les visites se feront uniquement sur rendez-vous les semaines 36, 37 et 38 (16 et 17/09) avec la chargée d'opérations. A cet effet, les candidats contacteront le service études et travaux de l'état-major au 04 76 26 89 83 / 04 76 26 88 86.

Négociations : Le SDIS de l'isère se réserve la possibilité de négocier dans le cadre de ce marché. Ces négociations porteront sur le prix et le cas échéant sur la valeur technique. Elles seront menées avec les trois meilleurs candidats.

La signature électronique n'est pas obligatoire. Après attribution, les candidats sont informés que l'offre électronique retenue sera transformée en offre papier, pour donner lieu à la signature manuscrite du marché par les parties.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Grenoble 2, place de Verdun B.P. 1135 38022 Grenoble, tél. : 04-76-42-90-00, courriel : greffe.ta.grenoble@juradm.fr, télécopieur : 04-76-42-22-69 adresse internet : http://www.telerecours.fr.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal Administratif de Grenoble 2, place de Verdun B.P. 1135 38022 Grenoble, tél. : 04-76-42-90-00, courriel : greffe.ta.grenoble@juradm.fr, télécopieur : 04-76-42-22-69.

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
Dossier de consultation des entreprises disponible sur la plateforme de dématérialisation du SDIS de l'isère sur : https://sdis38.achatpublic.com ou via le site internet du SDIS : https:// www.sdis38.fr.

Conditions de remise des offres ou des candidatures :
la remise des offres se fait uniquement par voie électronique sur https://sdis38.achatpublic.com.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 8 août 2019.

Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous