Avis de marché - Avis n° 24-45072 du 16/04/2024
Département(s) de publication : 78
Annonce n° 24-45072
Travaux
Section 1 - Identification de l'acheteur
Nom complet de l'acheteur : Commune de Limetz-Villez
Type de Numéro national d'indentification : SIRET
N° National d'identification : 21780337800017
Ville : LIMETZ-VILLEZ
Code postal : 78270
Groupement de commandes : Non
Département(s) de publication : 78
Section 2 - Communication
Identifiant interne de la consultation : 2024/1204
Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non
Nom du contact : Mairie de Limetz-Villez
Section 3 - Procédure
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation :
- Aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de preuve : - Formulaire Dc2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement. (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat) - Formulaire Dc1, Lettre de candidature _ Habilitation du mandataire par ses co-traitants. (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat) Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L2141-1 à L2141-5 et L2141-7 à L2141-10 du code de la commande publique (incluse dans le Dc1, case prévue à cet effet à cocher)
- Capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve : - Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels. - Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles
- Capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve : - Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature. - Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années
Technique d'achat : Sans objet
Date et heure limite de réception des plis : 13/05/2024 à 12:00
Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite
Réduction du nombre de candidats : Non
Possibilité d'attribution sans négociation : Non
L'acheteur exige la présentations de variantes : Non
Critères d'attribution : Critère n°1 : Moyens (humains et matériels) spécifiquement affectés au chantier : 25% Critère n°2 : Phasage et organisation du chantier : 25% Critère n°3 : Délai d'exécution proposé par le candidat : 10% Critère n°4 : Coût des travaux : 40%
Section 4 - Identification du marché
Intitulé du marché : Marché public de travaux d'aménagement de la voirie - Rue du Trou à Sablons pour la commune de LIMETZ-VILLEZ (78)
Code CPV principal - Descripteur principal : 45233252
Type de marché : Travaux
Description succincte du marché : La présente consultation a pour objet un marché public de travaux d'aménagement de la voirie - Rue du Trou à Sablons pour la commune de LIMETZ-VILLEZ (78). Le présent marché public est passé selon une procédure adaptée en application des articles L2123-1 et R2123-1 1° du code de la commande publique. Le marché débutera à compter de sa date de notification. Le délai d'exécution des travaux est de 3 mois à compter de la date indiquée dans l'ordre de service de démarrage des travaux
Lieu principal d'exécution du marché : Commune de Limetz-Villez - 11 rue de la Mairie 78270 - LIMETZ-VILLEZ
La consultation comporte des tranches : Non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non
Marché alloti : Non
Section 6 - Informations Complementaires
Visite obligatoire : Oui
Détail sur la visite (si oui) : Une visite du site est Obligatoire pendant la procédure de consultation, et avant la date de remise des offres. Le rendez-vous se fera devant la Mairie Le Lundi 22 Avril 2024 A 10h, en présence de M Le Maire (M Obry). Une attestation de visite vous sera transmise et devra être jointe à l'offre
Autres informations complémentaires : Le présent marché n'est pas alloti au sens des articles L2113-10 et R2113-1 et suivants du code de la commande publique. Il ne comporte pas de tranches. Le présent marché comporte la prestation supplémentaire suivante: Cette prestation consiste à un renforcement de la tenue des accotements meublés par la mise en place d'un mélange terre-pierre sur +/- 20cm d'épaisseur. En application des articles R2151-8 à R2151-11 du code de la commande publique, les candidats sont tenus de répondre à la solution de base décrite dans le dossier de marché joint. Ainsi, les offres variantes ne sont pas autorisées. Délai de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de remise des offres. Les candidats pourront adresser toute question complémentaire à l'acheteur via le portail AWS accessible à l'adresse : https://www.marches-publics.info. L'acheteur prévoit de négocier avec les 3 premiers candidats du classement (de manière orale ou écrite) sous réserve d'un nombre d'offres suffisant et se réserve la possibilité d'attribuer le marché public sur la base des offres initiales sans négociation. Tribunal compétent en cas de recours : Tribunal administratif de Versailles 56, Avenue de Saint Cloud 78011 Versailles Cedex Tél : 01 39 20 54 00 Fax : 01 39 20 54 87 greffe.ta-versailles@juradm.fr Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Versailles 56, Avenue de Saint Cloud 78011 Versailles Cedex Tél : 01 39 20 54 00 Fax : 01 39 20 54 87 greffe.ta-versailles@juradm.fr
Date d'envoi du présent avis à la publication : 16/04/2024
