Centrale des marchés
Marché de travaux pour la viabilisation des sites de l'Altiport et d'Averne Nord à la Rosière (73). Lots 2-1 : Réseaux ; 2-2 : Réservoir d'eau potable ; 2-3 : bassin tampon Marché de travaux pour la viabilisation des sites de l'Altiport et d'Averne Nord à la Rosière (73). Lots 2-1 : Réseaux ; 2-2 : Réservoir d'eau potable ; 2-3 : bassin tampon. correspondant : Phil...
Amome Conseils 69512Vaulx en Velin
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Archive

Marché de travaux pour la viabilisation des sites de l'Altiport et d'Averne Nord à la Rosière (73). Lots 2-1 : Réseaux ; 2-2 : Réservoir d'eau potable ; 2-3 : bassin tampon

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 4256168

Date de clôture estimée : 13/02/19
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (16/01/19)
19-7823
Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 73
Annonce No 19-7823
Travaux
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Amome Conseils.
 Correspondant :  Philippon christine, 36 rue Rabelais B.P. 168 69512 Vaulx-en-Velin.

Objet du marché : marché de travaux pour la viabilisation des sites de l'altiport et d'averne Nord à la Rosière (73). Lots 2-1 : Réseaux ; 2-2 : Réservoir d'eau potable ; 2-3 : bassin tampon.
CPV - Objet principal : 45112500
Objets supplémentaires : 45240000.
Lieu d'exécution : la Rosiere (station), 73700 Montvalezan.
Code NUTS : -FR.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales : 

le site de l'altiport accueillera dès avril 2019 les travaux de construction d'un complexe hotelier dont l'ouverture est prévue pour décembre 2020. Le site d'averne Nord est destinée à accueillir des bâtiments d'hébergement.
les travaux objets de la présente consultation concernent les réseaux humides et secs ainsi que les ouvrages (réservoir EP, bassin tampon) nécessaires au fonctionnement du complexe hotelier et des futurs bâtiments d'hébergement.
a titre indicatif, le démarrage des travaux est prévu pour fin avril 2019, et la période de préparation début avril 2019.
les travaux devront être terminés pour le 31 octobre 2019
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : se référer aux pièces marchés.
Options : descriptions concernant les achats complémentaires : solutions techniques complémentaires ou alternatives (OPTIONS ou variantes obligatoire):
lot 2-1 : remplacement du PVC par du PHED sur une partie des réseaux.
Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Durée du marché ou délai d'exécution : 7 mois à compter de la notification du marché.
Cautionnement et garanties exigés : se référer aux pièces du marché.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : se référer aux pièces du marché.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : groupement conjoint avec mandataire solidaire.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation : 
Situation juridique - références requises : se référer aux pièces du marché.
Capacité économique et financière - références requises : se référer aux pièces du marché
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : se référer aux pièces du marché.

Marché réservé : non.

La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
     - valeur technique de l'offre : 60 %;
     - prix : 40 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 13 février 2019, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : rosière trvx.

Renseignements complémentaires : les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://www.marches-publics.info.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 16 janvier 2019.

Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus : demande de renseignement via la plateforme AWS.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Grenoble 2 Place de Verdun B.P. 1135 38022 Grenoble, tél. : 04-76-42-90-00, courriel : greffe.ta-grenoble@juradm.fr, télécopieur : 04-76-42-22-69.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Grenoble 2 Place de Verdun B.P. 1135 38022 Grenoble, tél. : 04-76-42-90-00, courriel : greffe.ta-grenoble@juradm.fr, télécopieur : 04-76-42-22-69.

Renseignements relatifs aux lots : 


Lot(s) 2-1. -
Réseaux humides et secs
Mots descripteurs : Canalisations, Génie civil

Lot(s) 2-2. -
Réservoir d'eau potable et équipement de la station de pompage du Lièvre Blanc
Mots descripteurs : Canalisations, Génie civil

Lot(s) 2-3. -
Bassin tampon
Mots descripteurs : Canalisations, Génie civil
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous