Centrale des marchés
Marché de travaux pour la viabilisation des sites de l'Altiport et d'Averne Nord à la Rosière (73).Lot 01 unique: terrassements - voirie Marché de travaux pour la viabilisation des sites de l'Altiport et d'Averne Nord à la Rosière (73).Lot 01 unique: terrassements - voirie correspondant : Grange Nicolas, Gérant adresse : 36 rue...
AMOME CONSEILS 69512Vaulx en velin Cedex abelia.escudie@groupe-amome.com
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Archive

Marché de travaux pour la viabilisation des sites de l'Altiport et d'Averne Nord à la Rosière (73).Lot 01 unique: terrassements - voirie

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 3743228

Date de clôture estimée : 29/06/18
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (08/06/18)
18-79506
Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 69
Annonce No 18-79506
Travaux
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : AMOME CONSEILS.
 Correspondant :  Grange Nicolas, Gérant, 36 rue rabelais B.P. 168 69512 Vaulx-en-Velin Cedex, tél. : 04-37-48-04-77, courriel : abelia.escudie@groupe-amome.com adresse internet : http://www.groupe-amome.com.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.marches-publics.info.

Objet du marché : marché de travaux pour la viabilisation des sites de l'altiport et d'averne Nord à la Rosière (73).lot 01 unique: terrassements - voirie.
CPV - Objet principal : 45112500.
Lieu d'exécution : station la Rosière, 73700 Montvalezan.
Code NUTS : -FR.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales : 

les deux zones s'implantent au début du tronçon de la voirie à reprendre pour l'une et à la fin du tronçon pour l'autre.
cette voirie est existante, mais les travaux consistent à l'élargir, à la rendre accessible aux cars, et à reprendre de fait l'ensemble de sa structure, avec l'aménagement également de certains ouvrages de soutènements.
le tronçon objet du présent lot représente 1.3 km, s'y ajoute la reprise d'un carrefour.
a titre indicatif, le démarrage des travaux est prévu pour fin aout 2018, et la période de préparation début aout 2018.
les travaux devront être terminés pour le 16 novembre 2018
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : se référer aux pièces marchés.
Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Durée du marché ou délai d'exécution : 4 mois à compter de la notification du marché.
Cautionnement et garanties exigés : se référer aux pièces du marché.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : se référer aux pièces du marché.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : groupement conjoint avec mandataire solidaire.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation : 
Situation juridique - références requises : se référer aux pièces du marché.
Capacité économique et financière - références requises : se référer aux pièces du marché
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : se référer aux pièces du marché.

Marché réservé : non.

La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
     - vaeur technique de l'offre : 60 %;
     - prix : 40 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 29 juin 2018, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : rosière trvx.

Renseignements complémentaires : pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://www.marches-publics.info.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 8 juin 2018.

Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus : Amome conseils.
 36 rue Rabelais,  69512 Vaulx-en-Velin, , courriel : abelia.escudie@groupe-amome.com,  adresse internet : http://www.marches-publics.info.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Grenoble 2 Place de Verdun B.P. 1135 38022 Grenoble, tél. : 04-76-42-90-00, courriel : greffe.ta-grenoble@juradm.fr, télécopieur : 04-76-42-22-69.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Grenoble 2 Place de Verdun B.P. 1135 38022 Grenoble, tél. : 04-76-42-90-00, courriel : greffe.ta-grenoble@juradm.fr, télécopieur : 04-76-42-22-69.

Renseignements relatifs aux lots : 


Lot(s) 1. -
Terrassements - voirie
Terrassements - voirie
Mots descripteurs : Voirie
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous