Travaux réaménagement espace skate park

Objet du marché : travaux réaménagement espace skate park.

Caractéristiques principales : 
les prestations demandées concernent la réfection d'une plateforme de skate Park endommagée par les racines des arbres et la création d'une aire de jeux suite à la démolition d'un ancien mur de tennis à proximité de la maison des jeunes appartenant à la Ville de Coulaines
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : travaux réaménagement espace skate park.
Des variantes seront-elles prises en compte: oui.
Possibilité de présenter une offre pour plusieurs lots.

Durée du marché ou délai d'exécution : 135 jours à compter de la notification du marché.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature autre que la langue française : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 26 janvier 2024, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 23AT-0070-G.

Renseignements complémentaires : les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur https://www.marches-publics.info
Criteres d'attributions : Les critères du jugement des offres pour le lot 1 :
60 % prix des prestations
20 % qualité et gamme des matériaux, produits et fournitures (standard, biosourcés?)
10 % moyens matériels et humains proposés dans le cadre du chantier
10 % organisation et suivi du chantier, planning et délai d'exécution
les critères du jugement des offres pour le lot 2 :
35 % prix des prestations
20 % qualité et gamme des matériaux, produits et fournitures proposés dans le cadre de l'offre (standard, biosourcés?)
40 % esthétique de l'aire de jeux (formes)
5 % organisation et suivi du chantier, planning et délai d'exécution
code NUTS : Frg04
Valeur estimée hors TVA : 89 999,00 euro(s)
lot 1 - réfection plateforme skate park et aménagement plateforme aire de jeux
lot 2 - fourniture et mise en place d'une aire de jeux
options : Oui
Prestation supplémentaire éventuelle :
Lot 1 : fourniture et pose de bordure P1 à l'envers sur le pourtour de l'aire de jeux pour arrêter le sol souple.
conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
Documents payant : Non
Marchés réservés : Non
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Nantes, 6, allée de l'ile-gloriette, B.P. 24111
44041 Nantes
Tél : 0240994600 télécopieur : 0240994658mel : greffe.ta-nantes@juradm.fr
service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Nantes, 6, allée de l'ile-gloriette, B.P. 24111
44041 Nantes
Tél : 0240994600 télécopieur : 0240994658mel : greffe.ta-nantes@juradm.fr.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 21 décembre 2023.

Renseignements relatifs aux lots :