Centrale des marchés
34 Optimisation énergétique des bâtiments 21, 22, 23 et 24 à Montpellier 34 Optimisation énergétique des bâtiments 21, 22, 23 et 24 à Montpellier optimisation Energétique des bâtiments 21, 22, 23 et 24 PHASE 1 : Lot chaufferie centralisee. code_postal : 34060 lieu :...
Pascale Boeuf 34060Montpellier marches-inra@supagro.inra.fr 0499613048
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Archive

34 Optimisation énergétique des bâtiments 21, 22, 23 et 24 à Montpellier

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 895941

Date de clôture estimée : 18/12/13
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (03/12/13)
13-209606

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : EPST INRA.
Correspondant : mr le president de centre, 2 place Pierre Viala 34060 Montpellier Cedex 2.

Objet du marché : optimisation Energétique des bâtiments 21, 22, 23 et 24 PHASE 1 : Lot chaufferie centralisee.

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 45331000.

Lieu d'exécution : inra - campus de La Gaillarde - 2 place Pierre Viala, 34060 Montpellier.

Code NUTS : FR.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
les travaux concernent les installations de chauffage dans le cadre de l'optimisation énergétique des bâtiments 21 à 24 sur le site Campus de la Gaillarde de l'inra / Supagro centre de Montpellier.
Les travaux sont organisés en 2 phases :
Phase 1 : Adaptation de la chaufferie du bâtiment 11 qui à terme alimentera les bâtiments 21, 22 et 24 en plus des bâtiments déjà alimentés.
Phase 2 : Fin de l'adaptation de la chaufferie du bâtiment 11, alimentation des bâtiments 21, 22 et 24, et ensemble des travaux dans les bâtiments 21 à 24
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : les principales prestations sont :
Dépose de 2 chaudières existantes.
Mise en place d'une nouvelle chaudière.
Fourniture de 2 nouvelles chaudières.
Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : non.

Durée du marché ou délai d'exécution : 3 mois à compter de la notification du marché.

Date prévisionnelle de commencement des travaux : 10 février 2014.

Cautionnement et garanties exigés : retenue de garantie qui peut être remplacée par une garantie à première demande ou par une caution personnelle et solidaire.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : les prestations seront financées sur les crédits de l'inra.
Le mode de paiement est le virement administratif.
L'unité monétaire utilisée est l'euro.
Une avance de 5 % sera consentie au Titulaire.
Le délai global de paiement est de 30 jours à compter de la date de la réception de la facture dans les formes prescrites.
En cas de versement d'intérêts moratoires, le taux est égal au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points. Une indemnité forfaitaire de 40 EUR correspondant aux frais de recouvrement sera versée en cas de retard de paiement des sommes dues.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : le candidat peut se présenter seul ou sous la forme d'un groupement.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :



Critères de sélection des candidatures : capacités techniques et garanties financières.



Situation juridique - références requises : néant.



Capacité économique et financière - références requises : déclaration concernant le Chiffre d'affaires hors taxes des trois derniers exercices disponibles : chiffre d'affaires global et part du chiffre d'affaires concernant les fournitures, services, ou travaux objet du marché (formulaire Dc2).



Référence professionnelle et capacité technique - références requises : liste des principales références sur les cinq (5) dernières années indiquant notamment le montant, la date et le destinataire dans le secteur public ou privé (formulaire Dc2).
Qualifications demandées : Qualibat 5312.

Marché réservé : non.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm) ;
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm).

Autres renseignements demandés :
- : documents à produire dans tous les cas au stade de l'attribution du marché : cf. RDC art. 8.2.
.
Un mémoire technique devra être produit pour présenter les éléments suivants :
- liste et qualité des matériels proposés ;
- références en opérations similaires (site occupé) ;
- bET intégré à l'entreprise ;
- moyens en personnel affecté au chantier ;
- qualifications et expériences des personnels d'encadrement et d'exécution ;
- moyens en matériel affecté au chantier ;
- gestion des déchets.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- mémoire technique : (note/45) : -liste et qualité des matériels proposés 10 points -références en opérations similaires (site occupé) 10 points -bet intégré à l'entreprise 5 points -moyens en personnel affecté au chantier 6 points -qualifications et expériences des personnels d'encadrement et d'exécution 6 points -moyens en matériel affecté au chantier 4 points -gestion des déchets 4 points : 45 % ;
- prix (note sur 40) : (offre du moins disant/offre de l'entreprise) x 40 : 40 % ;
- délai (note sur 15) -respect des délais 7 points -délais raccourcis 8 points : 15 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 18 décembre 2013, à 12 heures.

Délai minimum de validité des offres : 3 mois à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : FO1589 Optimisation chaufferie.

Renseignements complémentaires : la négociation s'effectuera auprès de tous les candidats ayant remis une offre conforme.
Les soumissionnaires préciseront impérativement dans leur offre le nom et l'adresse électronique de la personne à contacter pour la négociation.
A l'issue de la négociation, les soumissionnaires devront confirmer par écrit en original les engagements/éléments avancés lors de la négociation.
Suite à la négociation, à défaut de réponse du candidat admis à négocier, ne sera prise en compte pour l'analyse des offres, que la dernière offre déposée par le candidat.

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels : Les documents contractuels sont disponibles sur la plate forme de dématérialisation au lien suivant :
https://www.marches-publics.gouv.fr.

Date limite d'obtention : 18 décembre 2013, à 12 heures.
Conditions de remise des offres ou des candidatures : les réponses à la présente consultation pourront se faire par voie traditionnelle (envoi postal ou remise au service), et/ou par voie dématérialisée (cf. RDC art.8).

Date d'envoi du présent avis à la publication : 29 novembre 2013.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : Inra.
Correspondant : sdar., secteur Achats et Marchés - 2 place Pierre Viala, 34060 Montpellier Cedex 2.

Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus : Inra.
Correspondant : pascal Bogé, spa - 2 place Pierre Viala, 34060 Montpellier Cedex 2, tél. : 04-99-61-31-29, télécopieur : 04-99-61-31-27, courriel : bogep@supagro.inra.fr, adresse internet : https://www.marches-publics.gouv.fr.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : BET ATE.
Correspondant : anne Tailhandier, 200 place Paul Valéry, 34280 La Grande Motte, tél. : 04-67-60-29-57, télécopieur : 04-67-60-29-57, courriel : a_t_e@orange.fr.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Inra.
Correspondant : pascale Boeuf, sdar - secteur Achats et Marchés - 2 place Pierre Viala, 34060 Montpellier Cedex 2, tél. : 04-99-61-27-67, télécopieur : 04-99-61-30-48, courriel : marches-inra@supagro.inra.fr, adresse internet : https://www.marches-publics.gouv.fr.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Inra.
Correspondant : inra, adresse internet : https://www.marches-publics.gouv.fr.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Montpellier 6 rue Pitot 34063 Montpellier Cedex tél. : 04-67-54-81-00 courriel : greffe.ta-montpellier@juradm.fr télécopieur : 04-67-54-74-10.

Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous