Centrale des marchés
Marché de travaux de rénovation de locaux dans le bâtiment 7 - campus Triolet -Nom et adresse officiel de l'organisme acheteur : Université de Montpellier, direction des affaires générales et institutionnelles, service des marchés publics, CC 421...
Université de Montpellier 34090Montpellier
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Marché de travaux de rénovation de locaux dans le bâtiment 7 - campus Triolet

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1604435

Date de clôture estimée : 14/08/15
Etat : Première publication
Publié dans :
SOURCEWEB (17/07/15)
-Nom et adresse officiel de l'organisme acheteur :
Université de Montpellier, direction des affaires générales et institutionnelles, service des marchés publics, CC 421.
Correspondant : Mme Bénédicte Luporsi, service des marchés publics, 163, rue Auguste-Broussonnet, 34090 Montpellier -Tél. 04.67.14.48.40 Télécopieur : 04.67.14.41.97.
Courriel : [email protected]
Adresse internet du profil acheteur :


https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
- Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoir adjudicateurs :
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur :
- Éducation.
- Objet du marché : marché de travaux de rénovation de locaux dans le bâtiment 7 -campus Triolet.


- Type de marché de travaux : exécution.
- Lieu d'exécution et de livraison : Université de Montpellier, site nord, Campus Triolet, bâtiment 7 (Administration), place Eugène-Bataillon, 34095 Montpellier cedex 5.
- Code NUTS : FR813.
L'avis implique un marché public.
- Caractéristiques principales :
- Des variantes seront-elles prises en compte : non.
- II s'agit de la rénovation de locaux au bâtiment 7 du site nord du Campus Triolet de l'Université de Montpellier.
- Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
- Durée du marché ou délai d'exécution : 70 jours à compter de la notification du marché.
- Date prévisionnelle de commencement des travaux (marché de travaux) : 1er septembre 2015.
- Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : financements sur crédits budgétaires de l'Université de Montpellier.
- Application du décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique;
- les délais de paiement sont de 30 jours. Application du décret no 2013269 du 29 mars 2013 relatif aux intérêts moratoires.
- Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : groupement conjoint avec mandataire solidaire.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.
- Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : francais.
- Unité monétaire utilisée : euro.
- Conditions de participation :
Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) : compétences souhaitées : Lot 1 : Entreprise cloisons et faux plafonds et qualibat 4133 pour les cloisons, 6612 pour les faux plafonds.
- Lot 2 : Entreprise de peinture, qualibat 6111 pour la peinture.
- lot 3 : Entreprise de sol souple, qualibat 6223 revêtement de sol souple :
Lot 4 : Attestation de capacité pour la manipulation de fluides frigorigènes catégorie I et l'attestation d'aptitude.
- Lot 5 : Entreprise courants faibles et courants forts et qualifelec E2 CF2. Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de ('acheteur public :
- Formulaire DC1, lettre de candidature, habilitation du mandataire par ses cotraitants (disponible à ('adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/ formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4).
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à ('adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/ formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4).
- S'il s'appuie, pour présenter sa candidature, sur les capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques, le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par l'acheteur public. Le candidat doit également apporter la preuve que chacun de ces opérateurs économiques mettra à sa disposition les moyens nécessaires, pendant toute la durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre.
- Si les documents fournis par le candidat ne sont pas établis en langue francaise, ils doivent être accompagnés d'une traduction en francais, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.
Autres renseignements demandés :
- Une attestation d'assurance de responsabilité civile et de responsabilité décennale en cours de validité.
- Le candidat produit, en annexe du DC2, les éléments suivants :
1. Une présentation de la structure, exposant les moyens humains (effectifs total de la structure, personne! d'encadrement etc.), ainsi qu'une présentation des moyens techniques ou équipements.
2. Une présentation des principales prestations similaires effectuées par les candidats sur les 3 derniers exercices. Ces références sont vérifiables et comprennent notamment le nom et les coordonnées du donneur d'ordre, l'objet détaillé des prestations effectuées, les montants annuels des prestations.
- Un relevé d'identité bancaire (RIB) ou postal (RIP) correspondant aux indications portées sur l'acte d'engagement.
- En cas de sous-traitance présentée au moment de l'offre, le candidat joint à son offre, pour chaque sous-traitant :
- une déclaration du sous-traitant indiquant qu'il ne tombe pas sous le coup d'une interdiction d'accéder aux marchés publics ;
- les capacités professionnelles et financières du sous-traitant ;
- le formulaire DC4 rempli et signé, disponible sur Internet à l'adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat ou une attestation équivalente sur papier libre.
- Pièces à fournir par l'attributaire :
Le candidat retenu est tenu de fournir avant d'être définitivement désigné comme attributaire du marché, les documents ci-dessous :
- L'inscription au registre du commerce et des sociétés (extrait Kbis) ou équivalent.
- Les pièces mentionnées à l'article D 8222-5 du Code du travail dont un déclaration sur l'honneur relative à la lutte contre le travail dissimulé;
- les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales;
Le candidat retenu pourra produire un état annuel des certificats recus (NOTI2).
Le candidat retenu aura 7 jours à compter de la demande faite par l'université pour produire ces documents.
- Commentaire sur les justifications : les candidats dont les garanties professionnelles et financières sont jugées insuffisantes seront éliminés.
- Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci dessous avec leur pondération :- valeur technique : appréciée au regard du mémoire technique : 35 % : composition et qualification de l'équipe affectée aux travaux et aux études; 35 % : procédés et moyens d'exécution mis en oeuvre pour la réalisation de ce chantier afin de respecter les délais ; 20 % : qualité des fournitures et matériels prévus par l'entreprise pour ce chantier conformément au DCE ; 10 % : mesures prévues pour assurer l'hygiène, la sécurité et la gestion des déchets et la réduction des nuisances sur le chantier et la propreté en site occupé). (60 %).
- Prix (40 %).
- Pas d'enchère électronique.
- Type de procédure : procédure adaptée.

- Date limite de réception des offres : 14 août 2015, à 12 heures.

- Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
- Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2015-280.
- Renseignements complémentaires :
A/ Durée du marché :
Le délai d'exécution des travaux est de 10 semaines (période de préparation incluse), à compter de la date fixée par l'ordre de service qui prescrira de les commencer.
La date prévisionnelle de début effectif des travaux est fixée au mois de septembre 2015.
La date prévisionnelle de fin des travaux est fixée au 10 novembre 2015, car il est impératif que l'agence comptable déménage au plus tard la semaine du 16 novembre 2015.
B/Le dossier de consultation des entreprises (DCE) est adressé :
- en ligne, après demande effectuée à :
[email protected]
- ou téléchargé sur le site suivant : http://www.achatpublic.com (no de référence : 2015-280).
Dans ce dernier cas, les entreprises renseigneront, si possible, un formulaire d'identification mentionnant le nom de ('organisme, le nom de la personne physique téléchargeant les documents ainsi qu'une adresse permettant une correspondance électronique pour l'envoi, en particulier, de compléments de document. Afin de pouvoir décompresser et lire les documents mis à disposition par la personne publique, les candidats devront disposer des logiciels permettant de lire les formats suivants : .zip, .pdf, .doc, .xls.
C/ Dates de fermeture du service des marchés :
- Fermeture du service des marchés du 31 juillet 2015 (au soir) au dimanche 23 août 2015 inclus.
- pas de fermeture de la Direction du Patrimoine Immobilier (DPI).
- Date d'envoi du présent avis à la publication : 10 juillet 2015.
- Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : M. Yves Correc, Université de Montpellier -site nord, Direction du Patrimoine Immobilier (DPI), CC 431, bâtiment 27, place Eugène-Bataillon, 34095 Montpellier cedex 5 -Tél. 06.88.33.54.60 Télécopieur : 04.67.14.31.99 -Courriel : [email protected]
- Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Mme Bénédicte Luporsi, Université de Montpellier, site nord, DAGI, service des marchés publics, CC 421, place Eugène-Bataillon, 34095 Montpellier cedex 5 -Tél. 04.67.14.48.40 Télécopieur : 04.67.14.41.97.
Courriel : [email protected]
- Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Mme Bénédicte Luporsi, Université de Montpellier, DAGI, site nord, service des marchés publics, CC 421, place Eugène-Bataillon, 34095 Montpellier cedex 5 -Tél. 04.67.14.48.40 -Télécopieur : 04.67.14.31.97.
courriel : [email protected] , adresse internet : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2015 _vW0HqAS-U2.
- Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : Mme Bénédicte Luporsi, Université de Montpellier, site Montpellier nord, service des marchés publics, CC 421, place Eugène-Bataillon, 34095 Montpellier cedex 5 -Tél. 04.67.14 .48.40 Télécopieur : 04.67.14.41.97.
Courriel : [email protected]
- Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaire peuvent être obtenus : Mme Bénédcite Luporsi, Université de Montpellier, site nord, DAGI, service des marchés publics, CC 421, place EugèneBataillon, 34095 Montpellier cedex 5 -Tél. 04. 67.14.48.40 -Télécopieur : 04.67.14.41.97 -Courriel : [email protected]
- Conditions de remise des offres ou des candidatures : Le dossier de consultation des entreprises (DCE) est adressé :
- en ligne, après demande effectuée à :
[email protected]
- ou téléchargé sur le site suivant : http://www.achatpublic.com (no de référence : 2015-280). Dans ce dernier cas, les entreprises renseigneront, si possible, un formulaire d'identification mentionnant le nom de ('organisme, le nom de la personne physique téléchargeant les documents ainsi qu'une adresse permettant une correspondance électronique pour l'envoi, en particulier, de compléments de document. Afin de pouvoir décompresser et lire les documents mis à disposition par la personne publique, les candidats devront disposer des logiciels permettant de lire les formats suivants : .zip, .pdf, .doc, .xls.
- Informations complémentaires :
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
Les offres pourront :
- être envoyées par courrier recommandé avec avis de réception postal ou système équivalent à l'adresse suivante : Université de Montpellier, Direction du Patrimoine Immobilier (DPI), 163, rue Auguste-Broussonnet, CC 431, 34090 Montpellier;
- ou être remises contre récépissé à la direction du Patrimoine Immobilier (DPI) de l'Université de Montpellier, Site Nord Campus Triolet, bâtiment 27, 1er étage, place Eugène-Bataillon, 34095 Montpellier cedex 5.
- ou être envoyées par voie électronique selon les modalités indiquées dans le règlement de la consultation.
Instance chargée des procédures de recours : tribunal administratif de Montpellier, 6, rue Pitot, 34000 Montpellier -Tél. 04.67.54.81.00 Télécopieur : 04.67.54.74.10-Courriel : [email protected]
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : greffe du tribunal administratif de Montpellier, 6, rue Pitot, 34000 Montpellier -Tél. 04.67.54.81.00 Télécopieur : 04.67.54.74.10 -Courriel : [email protected]
Nature et désignation des lots :
Lot(s) 1 Faux plafonds/cloisons.
Faux plafonds/cloisons.
Lot(s) 2 Peinture.
Peinture.
Lot(s) 3 Sols souples.
Sols souples.
Lot(s) 4 Climatisation.
Climatisation.
Lot(s) 5 Électricité courants forts et courants faibles.
Électricité courants forts et courants faibles
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous