Avis de marché - Avis n° 25-67542 du 16/06/2025
Département(s) de publication : 34
Annonce n° 25-67542
Travaux
Section 1 - Identification de l'acheteur
Nom complet de l'acheteur : Montpellier Méditerranée Métropole
Type de Numéro national d'indentification : SIRET
N° National d'identification : 24340001700022
Ville : Montpellier
Code postal : 34961
Groupement de commandes : Non
Département(s) de publication : 34
Section 2 - Communication
Identifiant interne de la consultation : M5D0051MG
Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non
Nom du contact : https://marchespublics.montpellier3m.fr
Section 3 - Procédure
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation :
- Aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de preuve : Formulaire Dc1 : Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner
- Capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve : Chiffre d'affaires annuel général : Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles
- Capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve : Références sur des travaux spécifiés : Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les plus importants (montant, époque, lieu d'exécution, s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés à bonne fin) Certificats délivrés par des instituts de contrôle de la qualité : Certificat en lien avec la norme Nf En 12-845+A : Apsad R1 I.F1
Technique d'achat : Sans objet
Date et heure limite de réception des plis : 17/07/2025 à 12:00
Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite
Réduction du nombre de candidats : Non
Possibilité d'attribution sans négociation : Oui
L'acheteur exige la présentations de variantes : Non
Critères d'attribution : énoncé dans le Rc
Section 4 - Identification du marché
Intitulé du marché : Travaux d'installation d'un système de sprinkleur aux étages -1, -2 et -3 du parking de l'Hôtel de Métropole
Code CPV principal - Descripteur principal : 45343200
Type de marché : Travaux
Description succincte du marché : Le marché de travaux porte sur l'installation d'une infrastructure d'extinction automatique à eau pour accompagner la mise en en oeuvre de 125 bornes de rechargement de véhicules électriques aux niveaux -3, -2 et -1 du parking de l'hôtel de Métropole. Il est à noter que le parking restera opérationnel pendant toute la durée des travaux et que des travaux d'installations d'Infrastructures de Recharge pour Véhicule Électrique (IRVE) seront réalisés concomitamment par l'entreprise Bouygues Les prestations sont réglées par des prix forfaitaires. Les montants estimatifs comprennent les prestations similaires envisagées. Durée: 19 mois à compter de sa date de notification ; délai d'exécution 20 semaines maximum à compter de la date fixée par ordre de service
Lieu principal d'exécution du marché : Hôtel de Métropole 34000 - Montpellier
Durée du marché (en mois) : 19
La consultation comporte des tranches : Non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non
Marché alloti : Non
Section 6 - Informations Complementaires
Visite obligatoire : Oui
Détail sur la visite (si oui) : Une visite sur site est obligatoire, sauf si le candidat peut justifier avoir une connaissance approfondie du projet par tout moyen autre que la visite.
Autres informations complémentaires : Le dossier de consultation des entreprises est disponible gratuitement à l'adresse électronique suivante : https://marchespublics.montpellier3m.fr. L'identification des candidats téléchargeant un dossier de consultation n'est plus obligatoire. Toutefois, afin d'être en mesure de leur transmettre automatiquement, en cours de procédure, toute modification du DCE et information complémentaire utile, les candidats sont fortement invités à s'identifier. A défaut, il leur appartiendra de récupérer ces informations par leurs propres moyens. Aucune demande d'envoi du dossier sur support physique électronique n'est autorisée. La candidature est présentée soit sous la forme des formulaires DC1 et DC2 (disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr.), soit sous la forme d'un Document Unique de Marché Européen (DUME). La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur. Les modalités de transmission des plis par voie électronique sont définies dans le règlement de la consultation. Toutes les dates et heures indiquées dans le présent avis s'entendent au format légal français. Se référer au Règlement de la Consultation. Une visite sur site est obligatoire, sauf si le candidat peut justifier avoir une connaissance approfondie du projet par tout moyen autre que la visite. Dans le cas contraire, son offre sera déclarée irrégulière. Les conditions de visites sont les suivantes : les visites se dérouleront avec le maitre d'oeuvre et/ou le représentant du maître d'ouvrage le 25 juin 2025- 14 h ou 30 juin 2025- 14 h. L'entreprise prendra rendez-vous par mail auprès du maître d'oeuvre cbarrot@betdurand.com et le représentant du maître d'ouvrage toufik.BRAHIMI@montpellier.fr en indiquant la date préférentielle souhaitée. Si besoin, et pour les candidats qui n'auraient pas pu participer à l'une des visites programmées, une nouvelle visite pourra être organisée. Les candidats concernés doivent prendre contact auprès des contacts susmentionnés au plus tard 11 jours avant la date limite de remise des offres. Ils seront informés en temps utile de la date et heure fixées pour cette visite. Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Montpellier 6, rue Pitot 34063 Montpellier Cedex Tél : 04 67 54 81 00 - Fax : 04 67 54 74 10 greffe.ta-montpellier@juradm.fr Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Montpellier 6, rue Pitot 34063 Montpellier Cedex Tél : 04 67 54 81 00 - Fax : 04 67 54 74 10 greffe.ta-montpellier@juradm.fr
Date d'envoi du présent avis à la publication : 16/06/2025
