See the notice on TED website
1. Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: INSERM/Délégation Occitanie Méditerranée
Forme juridique de l’acheteur: Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur: Santé
2. Procédure
2.1.
Procédure
Titre: ACQUISITION D’EQUIPEMENTS POUR LA PLATEFORME ZEFIX - PHASE 1
Description: Le présent marché a pour objet l’acquisition d’instruments scientifiques et d'équipements pour les quatre plateaux existants de la plateforme ZEFIX, ainsi que pour le nouveau plateau ZEBRA4CURE. Il comprend l’acquisition, la livraison, l’installation, la mise en service, la formation à l’utilisation et la garantie constructeur d’une durée de deux (2) ans.
Identifiant de la procédure: 546bcdb3-ec2d-4613-b811-469a81157df9
Avis précédent: 6f62a57e-7735-4b80-810b-baccd92f1faf-01
Identifiant interne: 2026DRMPL003
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non
2.1.1.
Objet
Nature principale du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 31000000 Machines, appareils, équipements et consommables électriques; éclairage
Nomenclature complémentaire (cpv): 38510000 Microscopes, 33110000 Matériel d'imagerie à usages médical, dentaire et vétérinaire
2.1.2.
Lieu d’exécution
Ville: Montpellier
Code postal: 34000
Subdivision pays (NUTS): Hérault (FRJ13)
Pays: France
2.1.4.
Informations générales
Informations complémentaires: La visite des locaux par les candidats est obligatoire pour les lots n°1 et n°8. Dates de visites du lots n° 1 et 8 - Plateforme ZEFIX - ZebKO: Jeudi 26/03/2026 à 14h00; Mardi 31/03/2026 à 09h30. Dates de visites du lots n° 1 - Plateforme ZEFIX - CRBM: Jeudi 26/03/2026 à 15h30 Mardi 31/03/2026 à 11h00
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
5. Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Systèmes d’hébergement autonome pour les poissons zèbre et bichir gris
Description: Le présent lot du marché a pour objet l’acquisition de deux (2) systèmes d’hébergement autonomes pour poissons, à savoir : - Equipement 1 : un système d’hébergement autonome pour poisson zèbre ; - Equipement 2 : un système d’hébergement autonome semi-fermé recirculé pour poisson bichir gris. Le marché comprend les prestations suivantes : l’acquisition, la livraison, l’installation, la mise en service, la formation à l’utilisation ainsi que la garantie constructeur d’une durée de deux (2) ans.
Identifiant interne: 2026DRMPL003-L1
5.1.1.
Objet
Nature principale du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 31000000 Machines, appareils, équipements et consommables électriques; éclairage
Options:
Description des options: Le marché n’est pas reconductible.
5.1.2.
Lieu d’exécution
Ville: Montpellier
Subdivision pays (NUTS): Hérault (FRJ13)
Pays: France
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 30 Mois
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
Informations complémentaires: Le présent lot du marché comprend des prestations supplémentaires éventuelles (PSE), telles que définies dans le CCTP correspondant. Visite obligatoire.
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
Description: Qualité technique - 45 %
Critère:
Type: Prix
Description: Prix - 40 %
Critère:
Type: Qualité
Description: Qualité en matière de développement durable - 10%
Critère:
Type: Qualité
Description: Délais d'exécution - 5%
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères: Prix - 40 %, Qualité technique - 45 %, Qualité en matière de développement durable 10%, Délai d'exécution - 5%. Le détail des critères d'attribution figure dans le règlement de consultation
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre:
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique:
Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et recours
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal Administratif de Montpellier
Description des délais d'introduction des procédures de recours: - Un référé précontractuel prévu aux articles L. 551-1à L. 551-12 du code de justice administrative (CJA), pouvant être introduit depuis le début de la procédure de passation jusqu’à la signature du marché, - Un référé contractuel prévu aux articles L. 551-13 à L. 551-23 du CJA, pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA, - Un recours de pleine juridiction contestant la validité du marché dans un délai de 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées au sens de la décision Département de Tarn-et-Garonne (CE, Ass., 4 avril 2014, no358994). Ce recours en contestation de validité peut être assorti d'une demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution du contrat.
Organisation qui signe le contrat: INSERM/Délégation Occitanie Méditerranée
5.1.
Lot: LOT-0002
Titre: Postes de micro-injection
Description: Le présent lot du marché vise l’acquisition de trois (3) postes complets de micro-injection ainsi que d’un (1) micro-injecteur seul. Le marché comprend les prestations suivantes : l’acquisition, la livraison, l’installation, la mise en service, la formation à l’utilisation ainsi que la garantie d’une durée de deux (2) ans.
5.1.1.
Objet
Nature principale du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33169100 Laser chirurgical
Nomenclature complémentaire (cpv): 33100000 Équipements médicaux, 38510000 Microscopes
5.1.2.
Lieu d’exécution
Ville: Montpellier
Code postal: 34295
Subdivision pays (NUTS): Hérault (FRJ13)
Pays: France
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 30 Mois
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
Informations complémentaires: Le présent marché comprend des prestations supplémentaires éventuelles (PSE), telles que définies dans le CCTP correspondant.
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
Description: Qualité technique- 45 %
Critère:
Type: Prix
Description: Prix - 40%
Critère:
Type: Qualité
Description: Qualité en matière de développement durable - 10 %
Critère:
Type: Qualité
Description: Qualité en matière de développement durable - 10 % Délais d'exécution- 5%
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères: Prix - 40 %, Qualité technique - 45 %, Qualité en matière de développement durable 10%, Délai d'exécution - 5%. Le détail des critères d'attribution figure dans le règlement de consultation
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre:
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique:
Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et recours
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal Administratif de Montpellier
Description des délais d'introduction des procédures de recours: - Un référé précontractuel prévu aux articles L. 551-1à L. 551-12 du code de justice administrative (CJA), pouvant être introduit depuis le début de la procédure de passation jusqu’à la signature du marché, - Un référé contractuel prévu aux articles L. 551-13 à L. 551-23 du CJA, pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA, - Un recours de pleine juridiction contestant la validité du marché dans un délai de 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées au sens de la décision Département de Tarn-et-Garonne (CE, Ass., 4 avril 2014, no358994). Ce recours en contestation de validité peut être assorti d'une demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution du contrat.
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Tribunal Administratif de Montpellier
Organisation qui signe le contrat: INSERM/Délégation Occitanie Méditerranée
5.1.
Lot: LOT-0003
Titre: Armoires thermostatées destinées à l’élevage temporaire d’embryons et de larves de poissons zèbres
Description: Le présent lot du marché a pour objet l’acquisition de deux armoires thermostatées compactes destinées à l’élevage temporaire d’embryons/larves de poissons zèbres à température contrôlée. Le marché comprend les prestations suivantes : l’acquisition, la livraison, l’installation, la mise en service, la formation à l’utilisation ainsi que la garantie constructeur d’une durée de deux (2) ans.
Identifiant interne: 2026DRMPL003-L3
5.1.1.
Objet
Nature principale du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 31000000 Machines, appareils, équipements et consommables électriques; éclairage
Options:
Description des options: Le marché n’est pas reconductible.
5.1.2.
Lieu d’exécution
Ville: Montpellier
Code postal: 34295
Subdivision pays (NUTS): Hérault (FRJ13)
Pays: France
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 30 Mois
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
Description: Qualité technique - 45%
Critère:
Type: Prix
Description: Prix - 40%
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères: Prix - 40 %, Qualité technique - 45 %, Qualité en matière de développement durable 10%, Délai d'exécution - 5%. Le détail des critères d'attribution figure dans le règlement de consultation
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre:
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique:
Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et recours
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal Administratif de Montpellier
Description des délais d'introduction des procédures de recours: - Un référé précontractuel prévu aux articles L. 551-1à L. 551-12 du code de justice administrative (CJA), pouvant être introduit depuis le début de la procédure de passation jusqu’à la signature du marché, - Un référé contractuel prévu aux articles L. 551-13 à L. 551-23 du CJA, pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA, - Un recours de pleine juridiction contestant la validité du marché dans un délai de 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées au sens de la décision Département de Tarn-et-Garonne (CE, Ass., 4 avril 2014, no358994). Ce recours en contestation de validité peut être assorti d'une demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution du contrat.
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Tribunal Administratif de Montpellier
5.1.
Lot: LOT-0004
Titre: Système automatisé pour l’imagerie et la manipulation de larves de poissons zèbre
Description: Le présent lot du marché a pour objet l’acquisition d’un système automatisé pour la manipulation et l’imagerie de larves poissons zèbres. Le marché comprend les prestations suivantes : l’acquisition, la livraison, l’installation, la mise en service, la formation à l’utilisation ainsi que la garantie constructeur d’une durée de deux (2) ans.
Identifiant interne: 2026DRMPL003-L4
5.1.1.
Objet
Nature principale du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33110000 Matériel d'imagerie à usages médical, dentaire et vétérinaire
Options:
Description des options: Le marché n’est pas reconductible.
5.1.2.
Lieu d’exécution
Ville: Montpellier
Code postal: 34295
Subdivision pays (NUTS): Hérault (FRJ13)
Pays: France
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 30 Mois
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
Description: Qualité technique - 45 %
Critère:
Type: Prix
Description: Prix - 40%
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères: Prix - 40 %, Qualité technique - 45 %, Qualité en matière de développement durable 10%, Délai d'exécution - 5%. Le détail des critères d'attribution figure dans le règlement de consultation
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre:
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique:
Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et recours
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal Administratif de Montpellier
Description des délais d'introduction des procédures de recours: - Un référé précontractuel prévu aux articles L. 551-1à L. 551-12 du code de justice administrative (CJA), pouvant être introduit depuis le début de la procédure de passation jusqu’à la signature du marché, - Un référé contractuel prévu aux articles L. 551-13 à L. 551-23 du CJA, pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA, - Un recours de pleine juridiction contestant la validité du marché dans un délai de 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées au sens de la décision Département de Tarn-et-Garonne (CE, Ass., 4 avril 2014, no358994). Ce recours en contestation de validité peut être assorti d'une demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution du contrat.
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Tribunal Administratif de Montpellier
Organisation qui signe le contrat: INSERM/Délégation Occitanie Méditerranée
5.1.
Lot: LOT-0005
Titre: Système automatisé d’analyse cardio-vasculaire des larves de poissons zèbre
Description: Le présent marché a pour objet l’acquisition d’un système d’analyse vidéo automatisée de la fonction cardio-vasculaire des larves de poissons zèbres. Le marché comprend les prestations suivantes : l’acquisition, la livraison, l’installation, la mise en service, la formation à l’utilisation ainsi que la garantie constructeur d’une durée de deux (2) ans.
Identifiant interne: 2026DRMPL003-L5
5.1.1.
Objet
Nature principale du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 31000000 Machines, appareils, équipements et consommables électriques; éclairage
Options:
Description des options: Le marché n’est pas reconductible.
5.1.2.
Lieu d’exécution
Ville: Montpellier
Code postal: 34295
Subdivision pays (NUTS): Hérault (FRJ13)
Pays: France
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 30 Mois
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
Description: Qualité technique - 45 %
Critère:
Type: Prix
Description: Prix - 40 %
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères: Prix - 40 %, Qualité technique - 45 %, Qualité en matière de développement durable 10%, Délai d'exécution - 5%. Le détail des critères d'attribution figure dans le règlement de consultation
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre:
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique:
Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et recours
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal Administratif de Montpellier
Description des délais d'introduction des procédures de recours: - Un référé précontractuel prévu aux articles L. 551-1à L. 551-12 du code de justice administrative (CJA), pouvant être introduit depuis le début de la procédure de passation jusqu’à la signature du marché, - Un référé contractuel prévu aux articles L. 551-13 à L. 551-23 du CJA, pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA, - Un recours de pleine juridiction contestant la validité du marché dans un délai de 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées au sens de la décision Département de Tarn-et-Garonne (CE, Ass., 4 avril 2014, no358994). Ce recours en contestation de validité peut être assorti d'une demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution du contrat.
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Tribunal Administratif de Montpellier
Organisation qui signe le contrat: INSERM/Délégation Occitanie Méditerranée
5.1.
Lot: LOT-0006
Titre: Système automatisé de suivi et d’analyse du comportement de poissons zèbre
Description: Le présent marché a pour objet l’acquisition d’un système automatisé de suivi et d’analyse du comportement de poissons zèbre, couvrant les stades embryonnaires/larvaires et adultes. Le marché comprend les prestations suivantes : l’acquisition, la livraison, l’installation, la mise en service, la formation à l’utilisation ainsi que la garantie constructeur d’une durée de deux (2) ans.
Identifiant interne: 2026DRMPL003-L6
5.1.1.
Objet
Nature principale du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 31000000 Machines, appareils, équipements et consommables électriques; éclairage
Options:
Description des options: Le marché n’est pas reconductible.
5.1.2.
Lieu d’exécution
Ville: Montpellier
Code postal: 34295
Subdivision pays (NUTS): Hérault (FRJ13)
Pays: France
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 30 Mois
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
Informations complémentaires: Le présent marché comprend des prestations supplémentaires éventuelles (PSE), telles que définies dans le CCTP correspondant.
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
Description: Qualité technique - 45 %
Critère:
Type: Prix
Description: Prix - 40 %
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères: Prix - 40 %, Qualité technique - 45 %, Qualité en matière de développement durable 10%, Délai d'exécution - 5%. Le détail des critères d'attribution figure dans le règlement de consultation
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre:
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique:
Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et recours
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal Administratif de Montpellier
Description des délais d'introduction des procédures de recours: - Un référé précontractuel prévu aux articles L. 551-1à L. 551-12 du code de justice administrative (CJA), pouvant être introduit depuis le début de la procédure de passation jusqu’à la signature du marché, - Un référé contractuel prévu aux articles L. 551-13 à L. 551-23 du CJA, pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA, - Un recours de pleine juridiction contestant la validité du marché dans un délai de 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées au sens de la décision Département de Tarn-et-Garonne (CE, Ass., 4 avril 2014, no358994). Ce recours en contestation de validité peut être assorti d'une demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution du contrat.
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Tribunal Administratif de Montpellier
Organisation qui signe le contrat: INSERM/Délégation Occitanie Méditerranée
5.1.
Lot: LOT-0007
Titre: Equipement d’analyse de la locomotion de poisson
Description: Le présent lot du marché a pour objet l’acquisition d’un équipement d’analyse de la locomotion de poissons capable de se déplacer sur le sol, en environnement terrestre ou aquatique. Le marché comprend les prestations suivantes : l’acquisition, la livraison, l’installation, la mise en service, la formation à l’utilisation ainsi que la garantie constructeur d’une durée de deux (2) ans.
Identifiant interne: 2026DRMPL003-L7
5.1.1.
Objet
Nature principale du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 31000000 Machines, appareils, équipements et consommables électriques; éclairage
Options:
Description des options: Le marché n’est pas reconductible.
5.1.2.
Lieu d’exécution
Ville: Montpellier
Code postal: 34094
Subdivision pays (NUTS): Hérault (FRJ13)
Pays: France
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 30 Mois
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
Description: Qualité technique - 45 %
Critère:
Type: Prix
Description: Prix - 40 %
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères: Prix - 40 %, Qualité technique - 45 %, Qualité en matière de développement durable 10%, Délai d'exécution - 5%. Le détail des critères d'attribution figure dans le règlement de consultation
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre:
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique:
Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et recours
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal Administratif de Montpellier
Description des délais d'introduction des procédures de recours: - Un référé précontractuel prévu aux articles L. 551-1à L. 551-12 du code de justice administrative (CJA), pouvant être introduit depuis le début de la procédure de passation jusqu’à la signature du marché, - Un référé contractuel prévu aux articles L. 551-13 à L. 551-23 du CJA, pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA, - Un recours de pleine juridiction contestant la validité du marché dans un délai de 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées au sens de la décision Département de Tarn-et-Garonne (CE, Ass., 4 avril 2014, no358994). Ce recours en contestation de validité peut être assorti d'une demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution du contrat.
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Tribunal Administratif de Montpellier
5.1.
Lot: LOT-0008
Titre: Station d’osmose inverse
Description: Le présent marché a pour objet l’acquisition d’une station d’osmose inverse pour alimenter en eau pure une zone expérimentale dédiée aux poissons. Le marché comprend les prestations suivantes : l'acquisition, la livraison, l'installation, la mise en service, la formation à l'utilisation et la garantie constructeur de deux (2) ans.
Identifiant interne: 2026DRMPL003-L8
5.1.1.
Objet
Nature principale du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 42912300 Machines et appareils de filtration ou de purification de l'eau
Options:
Description des options: Le marché n’est pas reconductible.
5.1.2.
Lieu d’exécution
Ville: Montpellier
Code postal: 34094
Subdivision pays (NUTS): Hérault (FRJ13)
Pays: France
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 30 Mois
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
Informations complémentaires: Visite obligatoire.
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
Description: Qualité technique - 45 %
Critère:
Type: Prix
Description: Prix - 40 %
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères: Prix - 40 %, Qualité technique - 45 %, Qualité en matière de développement durable 10%, Délai d'exécution - 5%. Le détail des critères d'attribution figure dans le règlement de consultation
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre:
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique:
Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et recours
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal Administratif de Montpellier
Description des délais d'introduction des procédures de recours: - Un référé précontractuel prévu aux articles L. 551-1à L. 551-12 du code de justice administrative (CJA), pouvant être introduit depuis le début de la procédure de passation jusqu’à la signature du marché, - Un référé contractuel prévu aux articles L. 551-13 à L. 551-23 du CJA, pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA, - Un recours de pleine juridiction contestant la validité du marché dans un délai de 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées au sens de la décision Département de Tarn-et-Garonne (CE, Ass., 4 avril 2014, no358994). Ce recours en contestation de validité peut être assorti d'une demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution du contrat.
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Tribunal Administratif de Montpellier
Organisation qui signe le contrat: INSERM/Délégation Occitanie Méditerranée
5.1.
Lot: LOT-0009
Titre: Stéréomicroscope à fluorescence
Description: Le présent marché a pour objet l’acquisition d’un stéréomicroscope à fluorescence de haute performance destiné à l’observation, la manipulation et l’imagerie de larves de poissons zèbres. Le marché comprend les prestations suivantes : l’acquisition, la livraison, l’installation, la mise en service, la formation à l’utilisation ainsi que la garantie constructeur d’une durée de deux (2) ans.
Identifiant interne: 2026DRMPL003-L9
5.1.1.
Objet
Nature principale du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 38510000 Microscopes
Options:
Description des options: Le marché n’est pas reconductible.
5.1.2.
Lieu d’exécution
Ville: Montpellier
Code postal: 34094
Subdivision pays (NUTS): Hérault (FRJ13)
Pays: France
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 30 Mois
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
Description: Qualité technique - 45 %
Critère:
Type: Prix
Description: Prix - 40%
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères: Prix - 40 %, Qualité technique - 45 %, Qualité en matière de développement durable 10%, Délai d'exécution - 5%. Le détail des critères d'attribution figure dans le règlement de consultation
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre:
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique:
Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et recours
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal Administratif de Montpellier
Description des délais d'introduction des procédures de recours: - Un référé précontractuel prévu aux articles L. 551-1à L. 551-12 du code de justice administrative (CJA), pouvant être introduit depuis le début de la procédure de passation jusqu’à la signature du marché, - Un référé contractuel prévu aux articles L. 551-13 à L. 551-23 du CJA, pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA, - Un recours de pleine juridiction contestant la validité du marché dans un délai de 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées au sens de la décision Département de Tarn-et-Garonne (CE, Ass., 4 avril 2014, no358994). Ce recours en contestation de validité peut être assorti d'une demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution du contrat.
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Tribunal Administratif de Montpellier
Organisation qui signe le contrat: INSERM/Délégation Occitanie Méditerranée
6. Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 374 253,41 EUR
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Statut sélection adjudicataire/attributaire: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les adjudicataires/attributaires
Adjudicataire/attributaire:
Nom officiel: TECNIPLAST FRANCE
Offre:
Identifiant de l’offre: El_6
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur de l'offre: 72 460,79 EUR
L’offre est une variante: non
Part sous-traitée: Non
Informations relatives au marché:
Identifiant du contrat: 2026DRMPL003-L1
Titre: Systèmes d’hébergement autonome pour les poissons zèbre et bichir gris
Date de conclusion du marché/concession: 30/07/2026
Organisation qui signe le contrat: INSERM/Délégation Occitanie Méditerranée
6.1.4.
Informations statistiques
Offres ou demandes de participation/candidatures reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d'offres ou de demandes de participation/candidatures reçues: 1
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0002
Statut sélection adjudicataire/attributaire: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les adjudicataires/attributaires
Adjudicataire/attributaire:
Nom officiel: SCOP PRO
Offre:
Identifiant de l’offre: EL_7
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0002
Valeur de l'offre: 48 879,06 EUR
L’offre est une variante: non
Part sous-traitée: Non
Informations relatives au marché:
Identifiant du contrat: 2026DRMPL003-L2
Titre: Postes de micro-injection
Date de conclusion du marché/concession: 10/08/2026
Organisation qui signe le contrat: INSERM/Délégation Occitanie Méditerranée
6.1.4.
Informations statistiques
Offres ou demandes de participation/candidatures reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d'offres ou de demandes de participation/candidatures reçues: 2
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0003
Statut sélection adjudicataire/attributaire: Aucun lauréat n’a été choisi et la mise en concurrence est clos.
La raison pour laquelle un adjudicataire/attributaire n'a pas été choisi: Aucune offre, aucune demande de participation, ni aucun projet n’a été reçu
6.1.4.
Informations statistiques
Offres ou demandes de participation/candidatures reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d'offres ou de demandes de participation/candidatures reçues: 0
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0004
Statut sélection adjudicataire/attributaire: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les adjudicataires/attributaires
Adjudicataire/attributaire:
Nom officiel: UNION BIOMETRICA
Offre:
Identifiant de l’offre: El_1
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0004
Valeur de l'offre: 133 670,70 EUR
L’offre est une variante: non
Part sous-traitée: Non
Informations relatives au marché:
Identifiant du contrat: 2026DRMPL003-L4
Titre: ystème automatisé pour l’imagerie et la manipulation de larves de poissons zèbre
Date de conclusion du marché/concession: 30/07/2026
Organisation qui signe le contrat: INSERM/Délégation Occitanie Méditerranée
6.1.4.
Informations statistiques
Offres ou demandes de participation/candidatures reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d'offres ou de demandes de participation/candidatures reçues: 1
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0005
Statut sélection adjudicataire/attributaire: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les adjudicataires/attributaires
Adjudicataire/attributaire:
Nom officiel: VIEW POINT
Offre:
Identifiant de l’offre: EL_8
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0005
Valeur de l'offre: 12 585,00 EUR
L’offre est une variante: non
Part sous-traitée: Non
Informations relatives au marché:
Identifiant du contrat: 2026DRMPL003-L5
Titre: Système automatisé d’analyse cardio-vasculaire des larves de poissons zèbre
Date de conclusion du marché/concession: 30/07/2026
Organisation qui signe le contrat: INSERM/Délégation Occitanie Méditerranée
6.1.4.
Informations statistiques
Offres ou demandes de participation/candidatures reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d'offres ou de demandes de participation/candidatures reçues: 1
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0006
Statut sélection adjudicataire/attributaire: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les adjudicataires/attributaires
Adjudicataire/attributaire:
Nom officiel: VIEW POINT
Offre:
Identifiant de l’offre: EL_8
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0006
Valeur de l'offre: 64 045,00 EUR
L’offre est une variante: non
Part sous-traitée: Non
Informations relatives au marché:
Identifiant du contrat: 2026DRMPL003-L6
Titre: Système automatisé de suivi et d’analyse du comportement de poissons zèbre
Date de conclusion du marché/concession: 30/07/2026
Organisation qui signe le contrat: INSERM/Délégation Occitanie Méditerranée
6.1.4.
Informations statistiques
Offres ou demandes de participation/candidatures reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d'offres ou de demandes de participation/candidatures reçues: 1
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0007
Statut sélection adjudicataire/attributaire: Aucun lauréat n’a été choisi et la mise en concurrence est clos.
La raison pour laquelle un adjudicataire/attributaire n'a pas été choisi: Aucune offre, aucune demande de participation, ni aucun projet n’a été reçu
6.1.4.
Informations statistiques
Offres ou demandes de participation/candidatures reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d'offres ou de demandes de participation/candidatures reçues: 0
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0008
Statut sélection adjudicataire/attributaire: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les adjudicataires/attributaires
Adjudicataire/attributaire:
Nom officiel: VEOLIA WATER STI
Offre:
Identifiant de l’offre: El_4
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0008
Valeur de l'offre: 12 409,00 EUR
L’offre est une variante: non
Part sous-traitée: Non
Informations relatives au marché:
Identifiant du contrat: 2026DRMPL003-L8
Titre: Station d’osmose inverse
Date de conclusion du marché/concession: 04/08/2026
Organisation qui signe le contrat: INSERM/Délégation Occitanie Méditerranée
6.1.4.
Informations statistiques
Offres ou demandes de participation/candidatures reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d'offres ou de demandes de participation/candidatures reçues: 3
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0009
Statut sélection adjudicataire/attributaire: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les adjudicataires/attributaires
Adjudicataire/attributaire:
Nom officiel: LEICA MICROSYSTEMES
Offre:
Identifiant de l’offre: El_3
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0009
Valeur de l'offre: 30 203,86 EUR
L’offre est une variante: non
Part sous-traitée: Non
Informations relatives au marché:
Identifiant du contrat: 2026DRMPL003-L9
Titre: Stéréomicroscope à fluorescence
Date de conclusion du marché/concession: 04/08/2026
Organisation qui signe le contrat: INSERM/Délégation Occitanie Méditerranée
6.1.4.
Informations statistiques
Offres ou demandes de participation/candidatures reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d'offres ou de demandes de participation/candidatures reçues: 3
8. Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: INSERM/Délégation Occitanie Méditerranée
Numéro d’enregistrement: 18003604802383
Adresse postale: 60 rue de Navacelles
Ville: MONTPELLIER
Code postal: 34394
Subdivision pays (NUTS): Hérault (FRJ13)
Pays: France
Point de contact: Service Achats Marchés
Téléphone: 0467636146
Rôles de cette organisation:
Acheteur
Organisation qui signe le contrat
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Tribunal Administratif de Montpellier
Numéro d’enregistrement: 17340005200010
Adresse postale: 6 rue Pitot
Ville: MONTPELLIER
Code postal: 34000
Subdivision pays (NUTS): Hérault (FRJ13)
Pays: France
Téléphone: 04 67 54 81 00
Rôles de cette organisation:
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: TECNIPLAST FRANCE
Taille de l’opérateur économique: Micro, petite ou moyenne
Numéro d’enregistrement: 45126922900048
Adresse postale: TSA 30031
Ville: DECINES CHARPIEU Cedex
Code postal: 69155
Subdivision pays (NUTS): Rhône (FRK26)
Pays: France
Téléphone: 04 72 52 94 41
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
adjudicataire/attributaire de ces lots: LOT-0001
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: SCOP PRO
Taille de l’opérateur économique: Micro, petite ou moyenne
Numéro d’enregistrement: 51822162700046
Adresse postale: 25 rue de la vallée
Ville: Ballancurt-sur-Essonne
Code postal: 91610
Subdivision pays (NUTS): Essonne (FR104)
Pays: France
Téléphone: 01 64 93 94 07
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
adjudicataire/attributaire de ces lots: LOT-0002
8.1.
ORG-0005
Nom officiel: UNION BIOMETRICA
Taille de l’opérateur économique: Grande
Numéro d’enregistrement: US Tax Id 26-3360185
Adresse postale: 84 October Hill Rd
Ville: Holliston MA
Code postal: 01746
Pays: États-Unis
Téléphone: +1-508-893-3115
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
adjudicataire/attributaire de ces lots: LOT-0004
8.1.
ORG-0006
Nom officiel: VIEW POINT
Taille de l’opérateur économique: Micro, petite ou moyenne
Numéro d’enregistrement: 37761092800055
Adresse postale: 67 rue Copernic
Ville: 01390 Civrieux
Code postal: 01390
Subdivision pays (NUTS): Ain (FRK21)
Pays: France
Téléphone: 0472179192
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
adjudicataire/attributaire de ces lots: LOT-0005, LOT-0006
8.1.
ORG-0007
Nom officiel: VEOLIA WATER STI
Taille de l’opérateur économique: Grande
Numéro d’enregistrement: 353 385 719 00433
Adresse postale: 254 allée Henri Becquerel
Ville: BERRE L’ETANG
Code postal: 13130
Subdivision pays (NUTS): Bouches-du-Rhône (FRL04)
Pays: France
Téléphone: 0490734206
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
adjudicataire/attributaire de ces lots: LOT-0008
8.1.
ORG-0008
Nom officiel: LEICA MICROSYSTEMES
Taille de l’opérateur économique: Moyenne
Numéro d’enregistrement: 68202506900282
Adresse postale: 1 rue du 1er Mai Immeuble Axe sur Seine – Hall C2 – CS 50169
Ville: Nanterre Cedex
Code postal: 92752
Subdivision pays (NUTS): Hauts-de-Seine (FR105)
Pays: France
Téléphone: 01 56 05 23 20
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
adjudicataire/attributaire de ces lots: LOT-0009
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 0de8b2ef-5882-48a0-bd42-577040f53ca5 - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Sous-type d’avis: 29
Date d’envoi de l’avis: 24/08/2026 09:07:58 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: français
Numéro de publication de l’avis: 585403-2026
Numéro de publication au JO S: 163/2026
Date de publication: 25/08/2026
