Centrale des marchés
34 Optimisation energétique des bâtiments 21 à 24 phase 2 : alimentation des bâtiments 21, 22 et 24 et ensemble des travaux dans les bâtiments 21,22 et 24 pour l'INRA à Montpellier 34 Optimisation energétique des bâtiments 21 à 24 phase 2 : alimentation des bâtiments 21, 22 et 24 et ensemble des travaux dans les bâtiments 21,22 et 24 pour l'INRA à Montpellier. optimisation En...
INRA de Montpellier 34060Montpellier marches-inra@supagro.inra.fr 0499613048
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

34 Optimisation energétique des bâtiments 21 à 24 phase 2 : alimentation des bâtiments 21, 22 et 24 et ensemble des travaux dans les bâtiments 21,22 et 24 pour l'INRA à Montpellier

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1244098

Date de clôture estimée : 21/10/14
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (01/10/14)
14-146595

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : INRA de Montpellier.
Correspondant : Mme BoeuF Pascale, 2 place Pierre Viala 34060 Montpellier Cedex 2 tél. : 04-99-61-27-67 télécopieur : 04-99-61-30-48 courriel : marches-inra@supagro.inra.fr adresse internet : http://www.inra.fr/.

Adresse internet du profil d'acheteur :

https://www.marches-publics.gouv.fr.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : recherche.

Objet du marché : optimisation Energétique des bâtiments 21 à 24
phase 2 : Alimentation des bâtiments 21, 22 et 24 et Ensemble des travaux dans les bâtiments 21,22 et 24.

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 45331000
Objets supplémentaires : 45311000, 45223220, 45232140.

Lieu d'exécution : inra - campus de La Gaillarde - 2 place Pierre Viala, 34060 Montpellier.

Code NUTS : øFR813ø.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
optimisation Energétique des bâtiments 21 à 24
les travaux concernent les installations de chauffage dans le cadre de l'optimisation énergétique des bâtiments 21 à 24 sur le site Campus de la Gaillarde de l'inra / Supagro centre de Montpellier. Les travaux sont organisés en 2 phases :
Phase 1 : Adaptation de la chaufferie du bâtiment 11 qui à terme alimentera les bâtiments 21, 22 et 24 en plus des bâtiments déjà alimentés.
Phase 2 : Fin de l'adaptation de la chaufferie du bâtiment 11, alimentation des bâtiments 21, 22 et 24, et ensemble des travaux dans les bâtiments 21, 22 et 24.
Le contenu et les modalités d'exécution des prestations sont stipulées dans le CCAP et les CCTP concernant les travaux de la phase 2. Les prestations doivent être conformes aux stipulations du marché
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : les travaux de la phase 2 comportent une tranche ferme et 3 tranches conditionnelles.
Les principales prestations de la tranche ferme sont :
La création et/ou remise en conformité de sous-station dans les bâtiments 21 22 et 24.
La création de réseaux enterrés pour relier la chaufferie centrale aux sous stations créés dans les bâtiments 21 22 et 24.
La rénovation complète des réseaux ec eg et des émetteurs du bâtiment 21.
Les travaux de remplacement de faux-plafonds et de luminaires nécessaires à la réalisation des travaux décrit ci-avant.
La rénovation complète des réseaux ec eg et d'une partie des émetteurs du bâtiment 24 (1er et 2e étage).
Les tranches conditionnelles sont les suivantes :
Tranche A /Lot 1 : Bâtiment 22 - remplacement réseaux et émetteurs + remplacement faux plafonds
tranche B /Lot 2 : Bâtiment 22 - reprise éclairage circulation
tranche C /Lot 1 : Bâtiment 24 - remplacement réseaux et émetteurs niveau sous-sol
dematerialisation : afin d'avoir accès à la totalité des modalités de la présente consultation, le règlement de consultation (Rdc) et le dossier de consultation des entreprises (Dce) sont téléchargeables gratuitement au lien suivant : https://www.marches-publics.gouv.fr.
Options : descriptions concernant les achats complémentaires : lot 01/bât 21 : Echangeur
Lot 01/bât 22: Echangeur
Lot 01/bât 22 : Désembouage
Lot 01/bât 24 : Echangeur
Lot 03/bât 21: Remplacement porte
lot 03/bât 22 : Remplacement porte.
Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Durée du marché ou délai d'exécution : 30 mois à compter de la notification du marché.

Date prévisionnelle de commencement des travaux : 1er décembre 2014.

Cautionnement et garanties exigés : retenue de garantie qui peut être remplacée par une garantie à première demande ou par une caution personnelle et solidaire.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : les prestations seront financées sur les crédits de l'inra.
Le mode de paiement est le virement administratif.
L'unité monétaire utilisée est l'euro.
Pour le lot 1, une avance de 10 % sera consentie au Titulaire.
Pour les autres lots, une avance de 5 % sera consentie au Titulaire.
Le délai global de paiement est de 30 jours à compter de la date de la réception de la facture dans les formes prescrites.
En cas de versement d'intérêts moratoires, le taux est égal au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points. Une indemnité forfaitaire de 40 €o(s) correspondant aux frais de recouvrement sera versée en cas de retard de paiement des sommes dues.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :



Critères de sélection des candidatures : capacités économiques et financières
références professionnelles et capacités techniques.



Capacité économique et financière - références requises : déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires relatif aux travaux auxquelles se réfère le marché réalisé au cours des trois (3) dernières années (remplir le formulaire Dc2).
Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat relatif aux travaux auxquelles se réfère le marché, pour chacune des trois dernières années (Dc2 ou forme libre).
Déclaration indiquant les moyens du candidat en matériel et en équipement technique (Dc2 ou forme libre).



Référence professionnelle et capacité technique - références requises : liste des principales fournitures ou des principaux travaux effectués au cours des cinq (5) dernières années indiquant le montant, la date et le destinataire dans le secteur public ou privé.
Qualifications demandées :
Pour le lot 1 : Qualibat 5312
pour le lot 4 : Qualibat 1311.

Marché réservé : non.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm) ;
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm).

Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du marché public ou de l'accord-cadre :
- Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail ;
- Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel des certificats reçus ;
- Si l'attributaire est établi dans un Etat autre que la France, un certificat établi par les administrations et organismes du pays d'origine. Lorsqu'un tel certificat n'est pas délivré par le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment, ou dans les Etats où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant l'autorité judiciaire ou administrative compétente, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays ;
- Si les documents fournis par le candidat ne sont pas établis en langue française, ils doivent être accompagnés d'une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.

Autres renseignements demandés :
- : les candidats utiliseront les formulaires Dc1 (lettre de candidature) et Dc2 (déclaration du candidat), fournis avec le Dossier de consultation, pour présenter leur candidature (cf. article 8.1 du Rdc). ;
- : autres documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du marché public : l'attestation d'assurance pour les risques professionnels et en responsabilité civile et autres documents détaillés à l'article 10 du RDC.

Recours à une procédure se déroulant en phases successives afin de réduire progressivement le nombre des solutions à discuter ou des offres à négocier : non.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- valeur technique (note sur 60, au vu du mémoire technique) : - composition de l'équipe affectée aux travaux - 18 points - gestion des déchets et réduction des nuisances - 6 points - mesures prévues pour assurer l'hygiène, la sécurité - 6 points - procédés et moyens d'exécution mis en oeuvre pour la réalisation de ce chantier, par zone / méthodes d'exécution des ouvrages et cadences envisagées par tâche / planning prévisionnel avec détail des tâches principales - 15 points - fiches techniques et fiches produits de la totalité des fournitures et matériels - 15 points : 60 % ;
- prix (note sur 40) : (offre du moins disant/offre de l'entreprise) x 40 : 40 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 21 octobre 2014, à 12 heures.

Délai minimum de validité des offres : 3 mois à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : OPTIMISATION_PHASE2.

Renseignements complémentaires : visite obligatoire. Une visite des locaux devra obligatoirement être effectuée au jour et horaire suivants :
Mercredi 08 octobre 2014 à 9 heures
le lieu de rendez-vous est fixé à l'entrée du site INRA - campus de La Gaillarde - 2 place Pierre Viala - 34060 MONTPELLIER.
NEGOCIATION. La sélection pour la négociation s'effectuera sur la base des critères afférents à l'attribution du marché [Cf. Critères de sélection ci-avant] auprès de 3 candidats maximum ayant remis une offre conforme.
Les soumissionnaires préciseront impérativement dans leur offre le nom et l'adresse électronique de la personne à contacter pour la négociation.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 26 septembre 2014.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : INRA.
sdar - secteur Achats et Marchés - 2 place Pierre Viala, 34060 Montpellier Cedex 2.

Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus : INRA.
Correspondant : M. Pascal BOGE, spa - 2 place Pierre Viala, 34060 Montpellier Cedex 2, tél. : 04-99-61-31-29, télécopieur : 04-99-61-31-27, courriel : bogep@supagro.inra.fr, adresse internet : https://www.marches-publics.gouv.fr.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : BET ATE.
Correspondant : Mme Anne TAILHANDIER, 200 place Paul Valéry, 34280 La Grande Motte, tél. : 04-67-60-29-57, télécopieur : 04-67-60-29-57, courriel : a_t_e@orange.fr.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : INRA.
Correspondant : Mme Pascale BoeuF, sdar - secteur Achats et Marchés - 2 place Pierre Viala, 34060 Montpellier Cedex 2, tél. : 04-99-61-27-67, télécopieur : 04-99-61-30-48, courriel : marches-inra@supagro.inra.fr, adresse internet : https://www.marches-publics.gouv.fr.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : INRA.
adresse internet : https://www.marches-publics.gouv.fr.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Montpellier 6 rue Pitot 6 rue Pitot 34063 Montpellier Cedex tél. : 04-67-54-81-00 courriel : greffe.ta-montpellier@juradm.fr télécopieur : 04-61-54-74-10.

Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1 chauffage raffraichissement ventilation.
Bâtiment 21 création sous station + remplacement réseaux et émetteurs + remplacement /Adaptation faux plafonds
Bâtiment 22 création sous station
bâtiment 24 création sous station + ajout réseaux et émetteurs + adaptation faux plafonds niveaux RDC et R+1
SITE réseau primaire entre bâts 11 21 22 et 24.

Durée : 30 mois à compter de la date de notification du marché.

Informations complémentaires : le délai d'exécution de la tranche ferme est de 10 mois, y compris la période de préparation de 2 mois.
Tranches conditionnelles (Tc)
Le délai d'exécution des tranches conditionnelles est de ,à compter de la notification de la tranche considérée :
Pour la tc a du lot 1 : 4 mois, y compris un mois de préparation
pour la tc c du lot 1 : 3 mois, y compris un mois de préparation.

C.P.V. - Objet principal : 45331000.
Lot(s) 2 courants forts.
Bâtiment 11 mise en conformité chaufferie
bâtiment 21 reprise éclairage + alimentation sous station
Bâtiment 22 alimentation sous station
bâtiment 24 reprise éclairage + alimentation sous station.

Durée : 30 mois à compter de la date de notification du marché.

Informations complémentaires : tranche ferme
le délai d'exécution de la tranche ferme est de 10 mois, y compris la période de préparation de 2 mois.
tranches conditionnelles (Tc)
Le délai d'exécution des tranches conditionnelles est de ,à compter de la notification de la tranche considérée :
Pour la tc b du lot 2 : 1 mois, sans mois de préparation.

C.P.V. - Objet principal : 45311000.
Lot(s) 3 gros oeuvre - second oeuvre.
Bâtiment 11 travaux pour création Vh
Bâtiment 21 création sous station
bâtiment 22 création sous station
bâtiment 24 création sous station.

Durée : 10 mois à compter de la date de notification du marché.

C.P.V. - Objet principal : 45223220.
Lot(s) 4 vrd.
site Tranchées pour réseaux de distributions enterrés entre bâtiment 11, 21, 22 et 24.

Durée : 10 mois à compter de la date de notification du marché.

C.P.V. - Objet principal : 45232140.

Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00