Centrale des marchés
Relance des Lots 1, 6, 9 et 10 - Chemin de Laval Construction de 10 logements individuels groupés ossature bois 3 D. -AVIS D'APPEL PUBLIC ÀLA C ONCURRENCE Marché de travaux - IDENTIFICATION DE LA COLLECTIVITÉ QUI PASSE LE MARCHÉ : Hérault Habitat, Office Public de l'Habitat ...
Hérault Habitat 34196Montpellier
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Archive

Relance des Lots 1, 6, 9 et 10 - Chemin de Laval Construction de 10 logements individuels groupés ossature bois 3 D.

Marché public ou privé
Référence du marché : 2658452

Date de clôture estimée : 06/03/17
Etat : Première publication
Publié dans :
SOURCEWEB (23/02/17)
-AVIS D'APPEL PUBLIC ÀLA C ONCURRENCE Marché de travaux
- IDENTIFICATION DE LA COLLECTIVITÉ QUI PASSE LE MARCHÉ : Hérault Habitat, Office Public de l'Habitat du Département de l'Hérault, 747, avenue des Apothicaires, 34196 Montpellier cedex 5.

- OBJET DU MARCHÉ : relance des Lots 1,6, 9 et 10, Mèze, chemin de Laval. Construction de 10 logements individuels groupés ossature bois 3 D

- CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES :
Durée estimée des travaux : 5 mois + 1 mois de préparation maximum. (voir critère de jugement des offres).
Les variantes à l'initiative du candidat ne sont pas autorisées.
Marché alloti : 4 lots.
Lot 1 : terrassement VRD
Lot 6 : menuiseries intérieures
Lot 9 : électricité
Lot 10 : plomberie, sanitaire, chauffage, ventilation.
- CONDITIONS DE PARTICIPATION :
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Capacité juridique :
- Lettre de candidature et pouvoir (ou DC1 version octobre 2016).
- Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 45 de l'Ordonnance du 23 juillet 2015 : Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.
Capacités économiques et financières :
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles.
- Pour les entreprises nouvellement créées, possibilité de justifier de ses capacités économiques et financières par tout autre moyen considéré comme approprié.
- Capacités techniques :
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pendant les trois dernières années.
- Capacités professionnelles :
- Une description de l'outillage, du matériel et de l'équipement technique dont le candidat disposera pour la réalisation du marché publication.
- Une liste des travaux similaires exécutés au cours des cinq dernières années, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants.
Ces attestations indiquent le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.
- Les éléments de preuve relatifs à des travaux de plus de cinq ans pourront être pris en compte.
- Pour les entreprises nouvellement créées, possibilité de justifier de ses capacités techniques et professionnelles par tout autre moyen.
Pour justifier des capacités économiques et financières et des capacités techniques et professionnelles nécessaires à Pexécution du marché d'autres opérateurs économiques sur lesquels il s'appuie pour présenter sa candidature, le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par le pouvoir adjudicateur.
En outre, pour justifier qu'il dispose des capacités de cet opérateur économique pour l'exécution des prestations, le candidat produit un engagement écrit de l'opérateur économique.
- MODALITÉS DE FINANCEMENT : PLUS, PLAI.
- PROCÉDURE : la présente procédure adaptée ouverte est soumise aux dispositions de l'article 27 du Décret no 2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics.

- CRITÈRES DE SÉLECTION DES CANDIDATURES :
1. Aptitude à exercer l'activité professionnelle ; 2. capacités financières ; 3. capacités techniques et professionnelles.
- CRITÈRES DE SÉLECTION DES OFFRES :
Prix : 40 % ; Valeur technique : 30 % ; Délai d'exécution : 30 %.
- DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES OFFRES: lundi 6 mars 2017, 12 heures.

- AUTRES RENSEIGNEMENTS :
Renseignements administratifs et juridiques : Mme Mihamina Ferdier.
Tél. 04.67.84.75.53 -m.ferdier@herault-habitat.fr
Renseignements techniques : M. Didier Boze.
Tél. : 04.67.84.75.55 -d.boze@herault-habitat.fr
Adresse de retrait des dossiers de consultation des entreprises : après demande auprès de Copy Shop, parc Marcel Dassault, 2, place CharlesLindbergh, 34430 Saint-Jean-de-Védas -Tél. 04.67.47.35.29,
Ou sur la plateforme de dématérialisation à l'adresse suivante : https://marches-publics.herault.fr .
Envoi des offres : changement d'adresse : Hérault Habitat, M. le Directeur Général de l'Office Public de l'Habitat du département de l'Hérault, service marchés, 747, avenue des Apothicaires, 34196 Montpellier cedex 5.
La transmission des offres par voie électronique est autorisée.
- INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :
Cette consultation permet la candidature simplifiée MPS (Marché Public Simplifié).
Un guide destiné aux entreprises pour répondre à un marché public simplifié et un guide d'utilisation de la plateforme de dématérialisation Omnikles https://marches-publics.herault.fr sont disponibles dans le dossier de consultation.
- DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS À LA PUBLICATION :
17 février 2017.
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous