Centrale des marchés
34 Réfection des 4 blocs sanitaires des 4e étages des bâtiments A et B du lycée Jean Mermoz à Montpellier 34 Réfection des 4 blocs sanitaires des 4e étages des bâtiments A et B du lycée Jean Mermoz à Montpellier la consultation concerne la réfection des 4 blocs sanitaires des 4e étages des bâtiments A ...
Conseil Régional Languedoc Roussillon 34064Montpellier commandepublique@cr-languedocroussillon.fr
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

34 Réfection des 4 blocs sanitaires des 4e étages des bâtiments A et B du lycée Jean Mermoz à Montpellier

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 554316

Date de clôture estimée : 30/04/13
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (11/04/13)
13-63293

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Conseil Régional Languedoc Roussillon.
Correspondant : M. Ferraretto aurelia, Conseil Régional Languedoc-Roussillon, 201 avenue de la Pompignane 34064 Montpellier Cedex 2 tél. : 04-67-22-63-08 courriel : commandepublique@cr-languedocroussillon.fr.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : la consultation concerne la réfection des 4 blocs sanitaires des 4e étages des bâtiments A et B du lycée Jean Mermoz à Montpellier (34).

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 45454100.

Lieu d'exécution : lycée jean Mermoz, 34000 Montpellier.

Code NUTS : øFR813ø.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
les travaux comprennent :
Des travaux préparatoires soit :
l'installation de chantier;
la démolition des ouvrages et équipements non conservés dans le cadre du projet.
La réfection des sanitaires soit :
La réalisation des travaux de gros oeuvre / maçonnerie;
La réalisation d'un système d'étanchéité sous carrelage ;
La réalisation des menuiseries extérieures et intérieures ;
La réalisation de parois en panneaux composites sur ossature métallique ;
La réalisation de cloisons et faux plafonds;
La réalisation de revêtements de sols et muraux;
La réalisation de peinture;
La réalisation des installations électriques du projet (courants forts / courants faibles), y compris contrôles d'accès aux locaux techniques ;
La réalisation des installations de plomberie et installations sanitaires, y compris protection antirouille de toutes les parties métalliques, vidange, remplissage, purge et mise en route des installations, entretien pendant la période de parfait achèvement ;
La réalisation des installations de ventilation
Refus des variantes.
Le présent avis correspond à un avis périodique constituant une mise en concurrence.
Prestations divisées en lots : non.

Durée du marché ou délai d'exécution : 24 mois à compter de la notification du marché.

Cautionnement et garanties exigés : cautionnement et garanties exigées : Une retenue de garantie de 5 % sera appliquée.
Elle pourra être remplacée, au gré du titulaire, par une garantie à 1ère demande.
Aucune caution personnelle et solidaire ne sera acceptée.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : modalités essentielles de financement et de paiement : Le financement du marché est assuré sur les fonds propres publics de la collectivité. Les prestations seront rémunérées par virement administratif dans le délai global de paiement prévu à l'article 98 du Code des Marchés Publics, ce délai commençant à courir à compter de la date de réception par la Région de la demande de paiement.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : forme juridique du candidat : l'offre sera présentée par un seul opérateur économique ou par un groupement. Les candidats peuvent présenter une offre en agissant en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements. Un même opérateur économique ne peut cependant être mandataire de plusieurs groupements. En cas de groupement conjoint, le mandataire sera solidaire de chacun des membres du groupement.

L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :



Critères de sélection des candidatures : capacités financières
capacités professionnelles
moyens techniques et humains.

Marché réservé : non.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

Autres renseignements demandés :
- : les déclarations, certificats et attestations prévus aux articles 44 et 45 du Code des marchés publics devront être fournis. La liste de ces pièces figurent à l'article 12.1.1 du règlement de consultation.
Les moyens techniques et humains (nombre, qualification, expérience du personnel) dont dispose le candidat, et le chiffre d'affaire des 3 derniers exercices disponibles,
si le candidat est en mesure de la fournir, une liste des travaux réalisés depuis moins de 5 ans.
La liste fera apparaître : la nature des travaux avec mention des délais, des coûts et des maîtres d'ouvrages concernés. Ces réalisations sont prouvées par des attestations des maîtres d'ouvrage ou, à défaut, par une déclaration du candidat.

Recours à une procédure se déroulant en phases successives afin de réduire progressivement le nombre des solutions à discuter ou des offres à négocier : non.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- valeur technique appréciée au regard du mémoire technique : 50 % ;
- prix : 50 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 30 avril 2013, à 16 heures.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : Refection-sanitaires_mermoz.

Renseignements complémentaires : la durée du marché sera de 24 semaines à compter de sa date de notification.
Le marché n'est pas renouvelable.
La date prévisionnelle de démarrage des travaux est : juin 2013.
Le délai d'exécution est de 17 semaines à compter de la date de notification de l'ordre de service prescrivant le démarrage des travaux.
Il est précisé que le Pouvoir Adjudicateur n'autorise pas la présentation de variantes dans le cadre de la consultation.
Les offres variantes seront donc irrecevables et éliminées sans être examinées.
L'offre de base sera cependant examinée sous réserve qu'elle soit présentée de manière distincte de la ou les variantes.
Il n'est pas prévu d'option au sens du droit national.
Option au sens du droit communautaire :
Possibilité en cours d'exécution du marché de recourir à des avenants.
Une visite du site sera obligatoirement effectuée par les candidats sous peine d'élimination de leur offre.
Pour justifier de leurs capacités professionnelles, financières et techniques, les candidats peuvent demander à ce que soient prises en compte les capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques dans la mesure où ils justifient qu'ils en disposeront pour l'exécution du marché.
Aucune négociation n'est prévue.
Délai de validité des offres :
120 jours à compter de la date limite de remise des offres.
Type de procédure:
Marché à Procédure Adaptée
En application des articles 28 et 40 du Code des Marchés Publics.
Renseignements complémentaires :
Pour obtenir tout renseignement complémentaire, les candidats feront parvenir au plus tard 6 jours avant la date limite de réception des offres une demande écrite à l'adresse suivante:
région Languedoc-Roussillon
Direction de la Commande Publique
Service des Achats Publics Adaptés
201 avenue de la Pompignane
34064 MONTPELLIER Cedex
Télécopie: 04.67.22.63.74.
Courrier électronique à: commandepublique@cr-languedocroussillon.fr
ou préférentiellement via la plate-forme de dématérialisation accessible à l'adresse : www.laregion.fr
Une réponse sera alors adressée par écrit, à tous les candidats ayant retiré le dossier 4 jours au plus tard avant la date limite de remise des offres.
La période de préparation et de repliement du chantier est comprise dans ce délai
renseignements complémentaires sur la procédure :
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs ;
l'avis implique un marché public ;
Le marché ne s'inscrit pas dans un projet financé par les fonds communautaires ;
Une enchère électronique ne sera pas effectuée ;
Le marché n'est pas réservé ;
l'exécution du marché n'est pas soumise à d'autres conditions particulières ;
Pas de publication antérieure au présent marché.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 8 avril 2013.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : Région Languedoc-Roussillon Direction de la commande publique Service des Achats Publics Adaptés.
hôtel de Région 417 rue Samuel Morse, 34000 Montpellier, télécopieur : 04-67-22-63-74, courriel : commandepublique@cr-languedocroussillon.fr, adresse internet : https://marchespublics.cr-languedocroussillon.fr/index.php?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=6163&orgAcronyme=t5y.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Région Languedoc-Roussillon Direction de la commande publique Service des Achats Publics Adaptés.
Correspondant : Mme FERRARETTO Aurélia, hôtel de Région 201, avenue de la Pompignane, 34064 Montpellier Cedex 2, télécopieur : 04-67-22-63-74, courriel : commandepublique@cr-languedocroussillon.fr, adresse internet : https://marchespublics.cr-languedocroussillon.fr/index.php?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=6163&orgAcronyme=t5y.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Montpellier 6, rue Pitot 34064 Montpellier Cedex 2 tél. : 04-67-54-81-00 courriel : greffe.ta-montpellier@juradm.fr télécopieur : 04-67-54-74-10 adresse internet : http://www.ta-montpellier.juradm.fr/ta/montpellier/index.shtml.

Organe chargé des procédures de médiation : Comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics bd Paul Peytral 13282 Marseille Cedex 20.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Greffe du Tribunal Administratif de Montpellier 6 rue Pitot 34064 Montpellier Cedex 2 tél. : 04-67-54-81-00 courriel : greffe.ta-montpellier@juradm.fr télécopieur : 04-67-54-74-10 adresse internet : http://www.ta-montpellier.juradm.fr/ta/montpellier/index.shtml.

Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00