Centrale des marchés
Restauration et le réaménagement de la villa Leenhardt - Cité universitaire Triolet à Montpellier - Relance des lots 9,10 et 11 du marché 21 063-076. Restauration et le réaménagement de la villa Leenhardt - Cité universitaire Triolet à Montpellier - Relance des lots 9,10 et 11 du marché 21 063-076. designation : C.R.O.U.S. de Montpellier mel...
C.R.O.U.S. de Montpellier 34033Montpellier service.marches@crous-montpellier.fr
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Archive

Restauration et le réaménagement de la villa Leenhardt - Cité universitaire Triolet à Montpellier - Relance des lots 9,10 et 11 du marché 21 063-076.

Marché public ou privé
Référence du marché : 6145183

Date de clôture estimée : 07/07/21
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (16/06/21)
21-82192
SOURCEWEB (16/06/21)
Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 34
Annonce No 21-82192
Travaux
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : C.R.O.U.S. de Montpellier.
 Correspondant : Mme Laurent Valerie, Adjointe au Responsable marché publics, 2, rue Monteil B.P. 5053 34033 Montpellier, courriel : service.marches@crous-montpellier.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Éducation.

Objet du marché : restauration et le réaménagement de la villa Leenhardt - cité universitaire Triolet à Montpellier - relance des lots 9,10 et 11 du marché 21 063-076.
Type de marché de travaux :  exécution.
CPV - Objet principal : 45000000.
Lieu d'exécution : 75 avenue Augustin Fliche, 34096 Montpellier.
Code NUTS : -FRJ13.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales : 

les prestations, objet du présent marché, concernent les travaux de restauration et le réaménagement de la villa Leenhardt - cité universitaire Triolet à Montpellier. Il s'agit d'une relance des lots 9, 10 et 11 du marché 21 063-076.
la présente procédure adaptée ouverte est soumise aux dispositions des articles L. 2123-1 de l'ordonnance no 2018-1074 du 26.11.18 portant partie législative du Code de la commande publique et R. 2123-1 à R. 2123-7 du décret no2018-1075 du 03.12.18 portant partie réglementaire du code de la commande publique.
le délai d'exécution de l'ensemble des travaux est de 24,5 semaines, période d'installation et de préparation de chantier (ligne 2.1 du planning) non incluse (durée : 2 semaines).
le début d'exécution du marché part de sa date de notification.
le délai d'exécution des travaux part de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux.
la date prévisionnelle de début des travaux du présent marché est fixée au mois de juillet 2021.
le délai d'exécution propre à chaque lot est indiqué sur le planning prévisionnel joint au dossier de consultation
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : restauration et le réaménagement de la villa Leenhardt - cité universitaire Triolet à Montpellier - relance des lots 9,10 et 11 du marché 21 063-076.
Options : descriptions concernant les achats complémentaires : le présent marché fait l'objet d'une variante obligatoire pour le lot 11:
-variante obligatoire no1 : Miroirs, tapis et coussins
l'absence de ces prestations dans l'offre du candidat rendra cette dernière irrégulière et imposera son rejet.
les variantes à l'initiative du candidat ne sont pas autorisées.
Des variantes seront-elles prises en compte: oui.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Durée du marché ou délai d'exécution : 7 mois à compter de la notification du marché.
Cautionnement et garanties exigés : une retenue de garantie de 5,00 % du montant initial du marché sera constituée.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : prix global forfaitaire.
une avance de 10% sera accordée dans les conditions prévues au contrat.
modalités de règlement des comptes : conformément au Ccag-Travaux - voir Ccap
Délai global de paiement : 30 jours
intérêts moratoires : application du décret no2013-269 du 29 mars 2013.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : groupement conjoint avec mandataire solidaire (ou groupement solidaire).
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation : 
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : liste complète et détaillée de références récentes en patrimoine.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 

Autres renseignements demandés : 
     - Autres renseignements demandés : dossier candidature- une lettre de candidature (formulaire dc1)- une déclaration du candidat (formulaire dc2)i.les renseignements concernant la situation juridique de l'opérateur économique- la copie du ou des jugements prononcés, s'il est en redressement judiciaire.- Un extrait kbis de moins de 3 mois.- Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L.5212-11 du CodeDu travail.-déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas des interdictions desoumissionner.- La (les) personne(s) physique(s) ayant le pouvoir d'engager le candidat individuel ou le membre dugroupement : (indiquer le nom, prénom et la qualité de chaque personne.)joindre en annexe un justificatif (pouvoir) prouvant l'habilitation de la personne signataire à engager le candidat,ii.les renseignements concernant la capacité et les garanties professionnelles, techniques et financières del'opérateur économique,- une liste des principales références clients au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la dateet le destinataire public ou privé : fournir des attestations du destinataire ou, à défaut, une déclaration ducandidat.- Une description de l'entreprise (effectifs, personnel d'encadrement, moyens techniques...)- une attestation d'assurance responsabilité civileles candidats retenus fourniront les certificats fiscaux et sociaux et une attestation d'assurance enresponsabilité décennale dans un délai de 5 jours suivant la demande du Crous.Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques surlesquels il s'appuie pour présenter sa candidature, le candidat produit les mêmes documents concernant cetopérateur économique que ceux qui lui sont exigés par le pouvoir adjudicateur.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 7 juillet 2021, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 21 097-099.

Renseignements complémentaires : la négociation est prévue mais le CROUS se réserve la possibilité d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation, en application de l'article R. 2161.17 du Code de la commande publique.
la visite du site est obligatoire et les candidats devront joindre à leur offre l'attestation de visite correspondante.
la visite aura lieu le mardi 29 juin 2021, sur site, à 14 heures.
contact pour la prise de rendez-vous :
M. Pierre-Jean rey
crous de Montpellier- occitanie
Service Patrimoine
2 rue Monteil
34090 Montpellier
Tel : 04 67 41 50 02
pierre-jean.rey@crous-montpellier.fr.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 16 juin 2021.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Montpellier 6 rue Pitot 34063 Montpellier, tél. : 04-67-54-81-00, courriel : Greffe.ta-montpellier@juradm.fr, télécopieur : 04-67-54-74-10.

Renseignements relatifs aux lots : 


Lot(s) 9. - menuiseries intérieures.
Menuiseries intérieures
C.P.V. - Objet principal : 45421000.
Mots descripteurs : Tous corps d'état

Lot(s) 10. - peinture.
Peinture
C.P.V. - Objet principal : 45442100.
Mots descripteurs : Tous corps d'état

Lot(s) 11. - mobilier.
Mobilier
C.P.V. - Objet principal : 39150000.
Mots descripteurs : Tous corps d'état
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous