Centrale des marchés
55 Marché de travaux - création d'un centre de développement durable sur les anciennes fonderies d'Ecurey à Montiers sur Saulx 55 Marché de travaux - création d'un centre de développement durable sur les anciennes fonderies d'Ecurey à Montiers sur Saulx marché de travaux - création d'un centre de développement durable sur ...
Cté de Communes de la Haute Saulx 55290Montiers-sur-Saulx haute-saulx@wanadoo.fr 0329759393
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

55 Marché de travaux - création d'un centre de développement durable sur les anciennes fonderies d'Ecurey à Montiers sur Saulx

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 540439

Date de clôture estimée : 18/04/13
Etat : Première publication
Publié dans :
SOURCEWEB (27/03/13)
BOAMP (28/03/13)
13-54444

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Cté de Communes de la Haute Saulx.
Correspondant : M le président, 10 rue de verdun 55290 Montiers-sur-Saulx tél. : 03-29-75-97-40 télécopieur : 03-29-75-93-93 courriel : haute-saulx@wanadoo.fr.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : marché de travaux - création d'un centre de développement durable sur les anciennes fonderies d'ecurey - montiers sur saulx (55).

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 45210000 - IA27
Objets supplémentaires : 45110000, 44115800, 45111291.

Lieu d'exécution : ecurey, 55290 Montiers-sur-Saulx.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
l'opération prévoit la création d'un centre de développement durable sur le site des anciennes fonderies d'ecurey et de l'ancienne abbaye. Les travaux de réhabilitation permettront d'accueillir :
- une plateforme d'écoconstruction
- un centre de formation associé
- un espace et parcours muséographique
- un gîte de 7 chambres et des bureaux
- une salle polyvalente avec office
- les ateliers et lieu de stockage d'une compagnie de théâtre.
Ces travaux seront accompagnés de travaux de démolitions et de desserte des bâtiments.
Cette opération regroupe une tranche ferme et 6 tranches conditionnelles ainsi que 16 lots

Des variantes seront-elles prises en compte : oui.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Durée du marché ou délai d'exécution : 17 mois à compter de la notification du marché.

Date prévisionnelle de commencement des travaux : 28 mai 2013.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : etat et collectivités territoriales pour partie dans le cadre d'un pôle d'excellence rural, par subventions et fonds propres.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : en cas de groupement, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement conjoint avec mandataire solidaire.

L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : la présente procédure adaptée ouverte est soumise aux dispositions de l'article 28 du code des marchés publics. Une négociation sera menée avec l'ensemble des candidats.
Elle est également soumise à l'article 14 du code des marchés publics (clauses sociales et environnementales) ainsi qu'à l'article 30 prévoyant l'application des dispositions de l'article 28 pour les marchés listés à l'annexe iib de la directive unifiée du 31 mars 2004 (lot 16).
Démarche environnementale et performance énergétique :
l'opération de création d'un centre de développement durables sur les anciennes fonderies d'ecurey s'inscrit dans le cadre d'une démarche de qualité environnementale des bâtiments volontaire et initiée par la maîtrise d'ouvrage, et doit respecter les performances thermiques de la rt rénovation label bbc rénovation 2009 (cp < cref -40 %) pour les bâtiments a, b et m (espace formation).
Le chantier respectera les exigences de la charte " chantier à faibles nuisances " et de la démarche environnementale annexée au cahier des clauses techniques communes (cctc).

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :



Critères de sélection des candidatures : garanties et capacités techniques et financières
capacités professionnelles.

Référence professionnelle et capacité technique. - Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) : lots et désignation des qualifications
lot 1desserte des bâtiments démolitions - gros oeuvre
1513-1112-1142-2112-2151-1341-1322-1312
lot 2 charpente couverture
2323-2362-2391-3101
lot 3menuiseries extérieures bois
3552
lot 4serrurerie métallerie
4412 - 3532
lot 5plâtrerie isolation
4132 - 7122
lot 6menuiseries intérieures bois agencement intérieur.4312-4322
lot 7revêtement de sols durs faiences
621262226224-6252-6312
lot 8parquets
4342
lot 9peinture revêtements de sols souples
6112
lot 10électricité courants forts et faibles eclairage muséographique
e2-cf2
lot 11chauffage ventilation plomberie
5312-5432-5112.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ;
- Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics concernant les interdictions de soumissionner ;
- Déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il est en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des articles L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212 5 et L. 5212-9 du code du travail, concernant l'emploi des travailleurs handicapés.

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ;
- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels ;
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ;
- Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin ;
- Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique ;
- Indication des titres d'études et professionnels des cadres de l'entreprise et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du marché ;
- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature ;
- Certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat ;
- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm) ;
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm).

Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du marché public ou de l'accord-cadre :
- Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel des certificats reçus.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 18 avril 2013, à 14 heures.

Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : 2013002T902.

Renseignements complémentaires : renseignement(S) administratif(s) :
Solorem
1 rue jacques villermaux
B.P. 33730
54098 nancy Cedex
Florence bost
03 83 92 92 81
Renseignement(S) technique(s) :
- architecte :
B2h
35 rue des jardiniers
54000 nancy
catherine boulangé
03 83 30 37 37
Bet vrd structures fluides ssi hqe
ingerop
1 rue claude chappe - B.P. 15170
57075 metz Cedex 03
josé véla
03 87 76 53 20
scénographie : sim et sam
bruno cohen : 01 56 24 17 43
une visite sur site facultative sera organisée par la maîtrise d'oeuvre le 10 avril 2013 à 9h30 (rdv à ecurey dans la cour de l'ancienne ferme - entrée côté route départementale).
Les candidats pourront également librement visiter le site en prenant rendez-vous auprès de la communauté de communes de la haute saulx.
Conditions de remise des offres ou des candidatures : les candidats transmettent leur offre sous pli cacheté portant les mentions.
Offre pour :
Marché de travaux - création d'un centre de développement durable sur les anciennes fonderies d'ecurey - montiers sur saulx (55)
lot n..........
Ne pas ouvrir
ce pli doit contenir dans une seule enveloppe, les pièces définies dans le rc et devra être remis contre récépissé ou, s'il est envoyé par la poste par pli recommandé avec avis de réception postal, parvenir à destination avant la date et l'heure limites de réception des offres et ce, à l'adresse suivante :
Solorem
1 rue jacques villermaux
B.P. 33730
54098 nancy Cedex
Réception électronique
www.e-marchespublics.com.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 26 mars 2013.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : Solorem.
1 rue jacques villermaux
B.P. 33730, 54098 Nancy Cedex.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Architecte b2h.
Correspondant : Mme boulange, 35 rue des jardiniers, 54000 Nancy, tél. : 03-83-30-37-37, courriel : cbo.b2h.architectes@wanadoo.fr.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Solorem.
Correspondant : Florence bost, 1 rue jacques villermaux, 54098 Nancy Cedex, tél. : 03-83-92-92-81, courriel : florence.bost@solorem.fr.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : L'ensemble des pièces du marché sont également disponibles sur cd sur simple demande à l'adresse suivante :
apache color.
9 rue des michottes, 54000 Nancy, tél. : 03-83-35-64-65, télécopieur : 03-83-32-08-31, adresse internet : http://www.e-marchespublics.com.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de nancy 5 place de la carrière 54036 Nancy Cedex tél. : 03-83-17-43-43 télécopieur : 03-83-17-43-50.

Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1 démolitions - gros oeuvre - desserte des bâtiments.
Les travaux prévus au présent lot comprennent:
-Les installations de chantier
-les déposes d'éléments amiantés
-la délimitation périmétrique de la zone de chantier
-les démolitions
-les ouvrages verticaux (murs en maçonnerie, poteaux...)
-les ouvrages horizontaux (dallages, poutres, planchers...)
-les reprises en sous oeuvre (déplacements de poteaux, suppression de murs, création
d'ouvertures, rehausse de linteaux, etc.)
-les ouvrages divers.

Informations complémentaires : en application de l'article 14 du code des marchés publics, l'entreprise choisie, quelle qu'elle soit, est invitée, pour l'exécution du marché, à proposer une action d'insertion qui permette l'accès ou le retour à l'emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières.
Lot(s) 2 charpente couverture.
Les travaux prévus au présent lot comprennent:
-la réfection des charpentes existantes
-le traitement curatif des bois
-la fourniture et pose d'aménagements intérieurs constitués essentiellement de
planchers et murs ossature bois
-la fourniture et pose d'aménagement extérieurs.

Informations complémentaires : en application de l'article 14 du code des marchés publics, l'entreprise choisie, quelle qu'elle soit, est invitée, pour l'exécution du marché, à proposer une action d'insertion qui permette l'accès ou le retour à l'emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières.
Lot(s) 3 menuiseries extérieures bois.
Les travaux à effectuer comprennent essentiellement.dépose de menuiseries existantes.rénovation de menuiseries existantes.fourniture et pose de menuiseries neuves.

Informations complémentaires : en application de l'article 14 du code des marchés publics, l'entreprise choisie, quelle qu'elle soit, est invitée, pour l'exécution du marché, à proposer une action d'insertion qui permette l'accès ou le retour à l'emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières.
Lot(s) 4 serrurerie métallerie.
Les travaux prévus au présent lot comprennent:. Métallerie Extérieure (garde-corps, bardage...). Menuiserie extérieure (menuiseries extérieures acier, portes métalliques...), . Métallerie intérieure (porte, garde-corps, escalier, menuiserie intérieure).

Informations complémentaires : en application de l'article 14 du code des marchés publics, l'entreprise choisie, quelle qu'elle soit, est invitée, pour l'exécution du marché, à proposer une action d'insertion qui permette l'accès ou le retour à l'emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières.
Lot(s) 5 plâtrerie isolation.
Les travaux prévus au présent lot comprennent. Cloisonnements. Plafonds. Plaques de parement platre. Isolation. Faux plafonds.

Informations complémentaires : en application de l'article 14 du code des marchés publics, l'entreprise choisie, quelle qu'elle soit, est invitée, pour l'exécution du marché, à proposer une action d'insertion qui permette l'accès ou le retour à l'emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières.
Lot(s) 6 menuiseries intérieures bois agencement intérieur.
les travaux de menuiseries comprennent :
- la fourniture et pose des huisseries et bâtis
- la fourniture et la pose des quincailleries.

Informations complémentaires : ce lot comprend des prestations concernant les espaces muséographiques (cimaise, banc, pupitre).
En application de l'article 14 du code des marchés publics, l'entreprise choisie, quelle qu'elle soit, est invitée, pour l'exécution du marché, à proposer une action d'insertion qui permette l'accès ou le retour à l'emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières.
Lot(s) 7 revêtement de sols durs faiences.
les travaux de menuiseries comprennent. Chape. Etancheite sous carrelage. Beton cire. Carrelage et plinthes en gres cerame. Faience.

Informations complémentaires : en application de l'article 14 du code des marchés publics, l'entreprise choisie, quelle qu'elle soit, est invitée, pour l'exécution du marché, à proposer une action d'insertion qui permette l'accès ou le retour à l'emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières.
Lot(s) 8 parquets.
les travaux de menuiseries Comprennent
Fourniture et pose de parquet bois massif.
Lot(s) 9 peinture revêtements de sols souples.
les travaux comprennent.finitions exterieures et interieures.peinture sur parements horizontaux et verticaux.finition d'ouvrages divers.revetements de sols souples.

Informations complémentaires : en application de l'article 14 du code des marchés publics, l'entreprise choisie, quelle qu'elle soit, est invitée, pour l'exécution du marché, à proposer une action d'insertion qui permette l'accès ou le retour à l'emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières.
les travaux de peintures constituent l'essentiel de ce lot.
Lot(s) 10 électricité courants forts et faibles eclairage muséographique.
Les prestations concernent les espaces extérieurs et les bâtiments y compris les espaces muséographies
les travaux comprennent. Installations électriques de chantier. Dépose des installations existantes. Alimentations électriques provisoires des bâtiments. Alimentation générale électrique et TGBT. Tableaux divisionnaires,distribution électrique, Eclairage,Appareillage,Eclairage de sécurité,mise à la terre,éclairage extérieur. Alimentations téléphoniques provisoires des bâtiments,alimentation générale téléphone,réseau Voix / Données / Images. Système de sécurité incendie. Détection / Alarme anti-intrusion,contrôle d'accès, Télévision.

Informations complémentaires : en application de l'article 14 du code des marchés publics, l'entreprise choisie, quelle qu'elle soit, est invitée, pour l'exécution du marché, à proposer une action d'insertion qui permette l'accès ou le retour à l'emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières.
Lot(s) 11 chauffage ventilation plomberie.
Les travaux à la charge du présent corps d'état comprennent principalement :. La fourniture et la pose des systèmes et des réseaux de chauffage. La fourniture et la pose des systèmes et des réseaux de ventilation. La fourniture et la pose de système de déshumidification. La fourniture et la pose de la régulation numérique.des raccordements électriques de tous les appareils, complétés par la mise en service de
l'installation.
Lot(s) 12 ascenseur.
Les travaux comprendront la fourniture et pose de :
- 1 plateforme élévatrices avec gaines vitrées autoportantes.
Lot(s) 13 espace vert.
Les travaux comprendront :
- préparation du terrain (élagage, taille..)
les travaux comprennent. Apport de terre végétale et régalage. Modelage Terrain. Aménagement de surface. Végétaux. Mobilier extérieur.
Lot(s) 14 équipement audiovisuel et interactif.
les travaux Comprennent.
Fourniture et pose de materiel audiovisuel et interactif.
Lot(s) 15 graphisme et signalétique.
les travaux Comprennent
Les prestations graphiques concernent les espaces muséographiques. La signalétique concerne l'entrée du site, les cheminements, les bâtiments (hors prestation muséographique).
Lot(s) 16 lot réservé aux structures d'insertion.
les travaux Comprennent
Démolition, espaces verts, plâtrerie, peinture, nettoyage de mise en service.

Informations complémentaires : la présente procédure adaptée ouverte est soumise aux dispositions de l'article 30 prévoyant l'application des dispositions de l'article 28 pour les marchés listés à l'annexe Iib de la directive unifiée du 31 mars 2004.

Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00