Réhabilitation des aménagements extérieurs du site de tir à l'arc «Arch'elia» situé sur la commune de Pleumeleuc

Montfort Communauté
4, place du Tribunal, BP 46108, 35162 Montfort-sur-Meu cedex, Tél. 02 99 09 88 10
Réhabilitation des aménagements extérieurs du site de tir à l'arc «Arch'elia» situé sur la commune de Pleumeleuc
Procédure adaptée
Identification de l'organisme qui passe le marché : Montfort Communauté, 4, place du Tribunal, BP 46108, 35162 Montfort-sur-Meu cedex, tél. 02 99 09 88 10, fax 02.99.09.88.16, e-mail : service.marches@cc-montfort.fr Correspondant : M. Le Président.
Adresse internet : http://www.cc-montfort.fr
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.e-megalisbretagne.org/
Procédure de passation : marché de travaux passé selon une procédure adaptée en vertu de l'article 28 du Code des marchés publics.
Objet du marché : réhabilitation des aménagements extérieurs du site de tir à l'arc «Arch'elia» situé sur la commune de Pleumeleuc.
Lot unique : terrassements, revêtements (variantes non autorisées).
Délai d'exécution :
Date de début d'exécution : le candidat retenu devra impérativement réaliser les travaux au mois de mars 2012. Durée prévisionnelle d'exécution : 3 semaines maximum.
Justifications à produire : énoncées dans le règlement de consultation.
Critères de jugement des offres :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères suivants (avec leur pondération) :
_ Prix des prestations : 60 %.
_ Qualité technique des prestations, appréciée au regard du mémoire technique : 40 %.
Délai de validité des offres : 90 jours, à compter de la date limite de remise des offres.
Modalités essentielles de financement et de paiement : crédit ouvert au budget principal. Paiement par mandat administratif dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la facture.
Retrait des dossiers de consultation : sur demande écrite auprès du service marchés publics : fax 02.99.09.88.16, courrier ou mail : service.marches@cc-montfort.fr Le dossier de consultation est téléchargeable à l'adresse suivante : http://www.e-megalisbretagne.org
Adresse et modalités de réception des plis : sous pli recommandé avec accusé de réception ou dépôt contre récépissé à Montfort Communauté. L'enveloppe extérieure portera la mention «Réhabilitation des aménagements extérieurs du site de tir à l'arc». La transmission des offres par voie électronique n'est pas autorisée.
Date limite de réception des offres : le 7 février 2012, à 12 h 30.
Renseignements administratifs : service marchés publics .
D'ordre technique : Eric Blaize, tél. 02 99 09 88 10.
Date d'envoi du présent avis à la publication : le 19 janvier 2012.