Centrale des marchés
60 travaux d'entretien et travaux neufs des bâtiments communaux à Montataire 60 travaux d'entretien et travaux neufs des bâtiments communaux à Montataire travaux d'entretien et travaux neufs des bâtiments communaux. ville : Montataire Cedex, code_postal : 60762 lieu :...
Ville de Montataire 60762Montataire 0344644546
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

60 travaux d'entretien et travaux neufs des bâtiments communaux à Montataire

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 222456

Etat : Avis d'attribution
Publié dans :
BOAMP (19/09/12)
12-181946
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : ville de Montataire.

Correspondant : M. le maire, direction des services techniques B.P. 50209, 60762 Montataire Cedex, tél. : 03-44-64-45-45, télécopieur : 03-44-64-45-46.

Adresse internet du profil d'acheteur : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Annonce n° 142, B.O.A.M.P. 72 A du 12 avril 2012.

Objet du marché : travaux d'entretien et travaux neufs des bâtiments communaux.

Type de marché de travaux : exécution.

Code NUTS : FR222.

Critères d'attribution retenus :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- le mémoire technique comprenant les moyens techniques et humains mis en oeuvre sur les chantiers : 60 % ;
- le prix (rabais/majoration) : 40 %.

Type de procédure : appel d'offres ouvert.

Attribution des marchés ou des lots :

Numéro du marché ou du lot : 1 - electricité - basse tension
Les bons de commandes successifs indiqueront le délai d'exécution de chaque chantier

Nom du titulaire/organisme : PINEL Claude, 227 rue Henri Thebault, 60290 Laigneville.

Sous-traitance : non.

Date d'attribution du marché : 11 septembre 2012.

Numéro du marché ou du lot : 2 - peinture - revêtements muraux et sols
Les bons de commandes successifs indiqueront le délai d'exécution de chaque chantier

Nom du titulaire/organisme : SOCAPE, 19 avenue Albert Einstein ZI Le Coudray, 93591 Le Mesnil Cedex.

Sous-traitance : non.

Date d'attribution du marché : 4 septembre 2012.

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics : non.
L'avis concerne la conclusion d'un accord-cadre.

Une enchère électronique a été effectuée : non.

Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours .

Pour le comité consultatif : deux mois à compter de la notification de la décision de rejet
- pour le tribunal administratif ;
- référé contractuel : dans un délai de 31 jours après la publication de l'avis d'attribution ou à défaut de publication d'un avis d'intention de conclure et du délai de suspension de signature de 11 jours, dans un délai de 6 mois à compter du jour de la conclusion du marché (articles L551-13 à 23 et R.551-7 à 10 du Code de justice administrative) ;
- référé précontractuel pouvant être introduit dès le début de la procédure de passation jusqu'à la signature du contrat (article L551-1 et suivant du Code de justice administrative) ;
- délai obligatoire de 16 jours ou de 11 jours si envoi électronique entre la décision d'attribution et la signature du marché ;
- recours pour excès de pouvoir : dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision de rejet (articles R421-1 et suivant du Code de justice adminsitrative) ;
- contentieux de l'annulation : délai de 2 mois à compter de l'atttribution du marché.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 17 septembre 2012

Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00