Centrale des marchés
76 Travaux de voirie sur la commune à Mont-Saint-Aignan 76 Travaux de voirie sur la commune à Mont-Saint-Aignan la présente consultation concerne des travaux de voirie sur la commune de Mont-Saint-Aignan. Il s'agit de la rénovation de la rue Edouard For...
Ville de Mont-Saint-Aignan 76134Mont-Saint-Aignan mairie@montsaintaignan.fr 0235143090
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

76 Travaux de voirie sur la commune à Mont-Saint-Aignan

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1151665

Etat : Avis d'attribution
Publié dans :
BOAMP (09/07/14)
14-101228

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : ville de Mont-Saint-Aignan.

Correspondant : Mme le maire, 59, rue Louis Pasteur B.P. 128 76134 Mont-Saint-Aignan Cedex tél. : 02-35-14-30-00 poste : 3098 télécopieur : 02-35-14-30-90 courriel : mairie@montsaintaignan.fr adresse internet : http://www.montsaintaignan.fr.

Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.achatpublic.com.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.
Annonce n° 101, B.O.A.M.P. 98 A du 22 mai 2014.

Référence d'identification du marché qui figure dans l'appel public à la concurrence : 2014msamapa14.

Objet du marché : la présente consultation concerne des travaux de voirie sur la commune de Mont-Saint-Aignan. Il s'agit de la rénovation de la rue Edouard Fortier; correspondant à la dernière phase du chantier de renouvellement des réseaux de distribution du gaz.

Type de marché de travaux : exécution.

Critères d'attribution retenus :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- prix des prestations. : 60 % ;
- délai d'exécution. un calendrier de travaux devra être mis au point (et figurer dans le mémoire technique) mettant en évidence le délai global d'exécution. ce calendrier devra impérativement être exprimé en jours calendaires (le délai global comprend la période de préparation, les délais éventuels de commande ainsi que le délai d'exécution). : 20 % ;
- valeur technique de l'offre. elle sera appréciée au regard de la présentation d'un mémoire technique détaillé comprenant impérativement un constat de visite sur site (par exemple, sous la forme d'un rapport photos), ainsi que l'organisation des moyens spécifiques à l'opération, le plan hygiène et sécurité et respect de l'environnement. ce mémoire traduira également les moyens et personnels qui seront mis en oeuvre pour l'exécution du marché et les délais d'intervention. : 20 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Attribution du marché ou du lot :
- la présente consultation concerne des travaux de voirie sur la commune de Mont-Saint-Aignan. Il s'agit de la rénovation de la rue Edouard Fortier; correspondant à la dernière phase du chantier de renouvellement des réseaux de distribution du gaz.

Nom du titulaire/organisme : Sas Asten, 27, boulevard Industriel CS 20065 76302 Sotteville-les-Rouen.

Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 76 131,20 EUR.

Date d'attribution du marché : 2 juillet 2014.

Autres informations : Le contrat signé est consultable en mairie, sur demande, au 02-35-14-30-00.

Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : le candidat bénéficie d'un délai de deux (2) mois à compter de la réception du courrier l'informant du rejet de sa proposition pour en demander l'annulation auprès du Tribunal Administratif de Rouen.
En outre, le candidat peut exercer un référé précontractuel. Celui-Ci peut-être introduit depuis le début de la procédure de passation et jusqu'à la signature du contrat

Date d'envoi du présent avis à la publication : 4 juillet 2014.

Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00