Travaux d'étanchéité à la crèche Madeleine-Vernet

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :Ville de mitry-mory
Correspondant : Mme Corinne Dupont, 11 rue paul vaillant couturier, 77290 Mitry-mory, tél. : 01 60 21 61 56, courriel : aguillemin@mitry-mory.fr

Objet du marché :TRAVAUX D'ETANCHEITE. CRECHE MADELEINE VERNET

Type de marché de travaux :

Caractéristiques principales :
Des variantes seront-elles prises en compte : oui
Les travaux objet du présent dossier visent a supprimer les causes des infiltrations d'eau dont souffre le bâtiment :
MACONNERIE, PLATRERIE, PEINTURE & ETANCHEITE
Prestations divisées en lots :non
Durée du marché ou délai d'exécution :2 mois à compter de la notification du marché
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :Paiement à 30 jours suivant les règles de la comptabilité publique. Financement budget communal.
Les candidatures et offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de présentation associés
Unité monétaire utilisée, l'euro

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.
Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics concernant les interdictions de soumissionner.
Déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il est en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des articles L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212 5 et L. 5212-9 du code du travail, concernant l'emploi des travailleurs handicapés
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.
Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.
Bilans ou extraits de bilans, concernant les trois dernières années, des opérateurs économiques pour lesquels l'établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi.
Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années.
Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin
Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique
Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature.
Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants. (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm)
Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement. (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm)
Critères d'attribution :Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci dessous avec leur pondération :
Valeur technique (60 %)
Prix (40 %)

Type de procédure :Procédure adaptée

Date limite de réception des offres :17 juillet 2014 à 12 h 00

Délai minimum de validité des offres :90 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 14M20
Renseignements complémentaires :Instance chargée des procédures de recours : tribunal administratif. 43, rue du Général de Gaulle 77000 Melun. Tél : 0160566630 Fax : 0160566610
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours :
référé précontractuel à compter de la date d'envoi de la décision de rejet jusqu'à la signature du contrat devant le juge du Tribunal Administratif de Melun en application de l'article L 551 1 du Code de Justice Administrative.
Date d'envoi du présent avis à la publication :03 juillet 2014

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus :Correspondant : M. Olivier Courgeon , Services techniques, 11 / 13 rue Paul Vaillant Couturier, 77290 Mitry-mory, tél. : 01 60 21 61 32

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :Effectuer une demande par fax au service des marchés publics., 1, rue franklin Roosevelt, 77290 Mitry-mory, tél. : 01 60 21 61 56, télécopieur : 01 60 21 46 73