Rénovation du logement de l'iloz à Meyzieu

Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 69, 1, 38
Annonce No 15-110601
Travaux- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : SEGAPAL.
 Correspondant : M. Martinet Didier, directeur général, chemin de la Bletta 69120 Vaulx-en-Velin, tél. : 04-72-97-02-73, télécopieur : 04-72-04-07-95, courriel : sonnet@grand-parc.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Loisirs, culture et religion.

Objet du marché : rénovation du logement de l'iloz - phase 2.
Type de marché de travaux :  exécution.
Lieu d'exécution : grand Parc Miribel Jonage, 69330 Meyzieu.
Code NUTS : |FR71|.

Caractéristiques principales : 

les travaux consistent en la rénovation du logement d'une surface totale 82 mètres carrés repartis sur 2 niveaux et attenant à une ancienne ferme. La présente consultation traite des lots 02 à 05. Le Lot 01 a été attribué fin 2014
Options : descriptions concernant les achats complémentaires : sur le lot 02 uniquement : option1 déplombage et remplacement de l'escalier, option 2 travaux MOA.
Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Durée du marché ou délai d'exécution : 2 mois à compter de la notification du marché.
Cautionnement et garanties exigés : retenue de garantie de 5% remplaçable par une garantie à première demande ou une caution personnelle et solidaire.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : budget du Symalim.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : groupement conjoint avec mandataire solidaire ou groupement solidaire.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation : 
Critères de sélection des candidatures : seront éliminés les candidats dont la candidature est irrecevable au regard des dispositions légales et réglementaires ou dont les capacités techniques ou financières paraissent insuffisantes au vu des pièces de candidature.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 

Autres renseignements demandés : 
     - Autres renseignements demandés : une lettre de candidature (Dc1 ou équivalent) comportant l'ensemble des indications permettant d'identifier le candidat ou l'ensemble des membres du groupement en cas de réponse en groupement. La lettre de candidature est signée par le représentant du candidat, et en cas de groupement, soit par chacun des membres du groupement, soit par le seul mandataire du groupement si celui-ci produit les habilitations signées de chacun des autres cotraitants. l'imprimé Dc1 est disponible gratuitement sur le lien internet suivant:http://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/imprimes_dc/dc1.rtf;
     - Autres renseignements demandés : une déclaration sur l'honneur (cf. Modèle ci-joint) attestant qu'il ne fait pas l'objet d'une des interdictions de soumissionner telles que définies à l'article 43 du Code des marchés publics Le candidat en redressement judiciaire devra produire copie du ou des jugements prononcés à cet effet.Les pièces définies ci-dessous permettant l'évaluation de leur expérience, capacités professionnelles, techniques et financières :;
     - Autres renseignements demandés : déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ;Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ;Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature ;Présentation des principales références pour des prestations similaires en cours d'exécution ou exécutées au cours des trois dernières années;
     - Autres renseignements demandés : le candidat pourra prouver sa capacité financière par tout autre document considéré comme équivalent par le maître de l'ouvrage s'il est objectivement dans l'impossibilité de produire l'un des renseignements demandés relatifs à sa capacité financière. Un document relatif aux pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat. l'attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle et l'attestation d'assurance responsabilité civile décennalesi, pour justifier de ses capacités, le candidat souhaite faire prévaloir les capacités professionnelles, techniques et financières d'un autre intervenant quel qu'il soit (sous-traitant notamment), il devra produire les mêmes pièces que le titulaire relatives à cet intervenant. Il devra également justifier qu'il disposera des capacités de cet intervenant pour l'exécution du marché.Pour la présentation des éléments de leur candidature, les candidats pourront faire usage des formulaires Dc1 et Dc2 qu'ils pourront se procurer sur le site du ministère de l'économie à l'adresse suivante : " http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat".

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
     - prix des prestations : 60 %;
     - valeur technique au regard du mémoire justificatif : 40 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 9 septembre 2015, à 16 h 30.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 1432 LS/CS.

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
Le dossier de consultation est librement téléchargeable à l'adresse ci-dessous :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2015_V2H0LusnaZ.
Date limite d'obtention : 9 septembre 2015, à 16 h 30.

Conditions de remise des offres ou des candidatures :
remise papier ou dématérialisée.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 16 juillet 2015.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : SEGAPAL.
 Correspondant : M. Martinet Didier,  chemin de la Bletta,  69120 Vaulx-en-Velin, , tél. : 04-72-97-02-73, , courriel : sonnet@grand-parc.fr,  adresse internet : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2015_V2H0LusnaZ.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : Segapal.
 Correspondant : Mme Sonnet Caroline,  chemin de la Bletta,  69120 Vaulx-en-Velin, , tél. : 04-72-97-02-73, , télécopieur : 04-72-04-07-95, , courriel : sonnet@grand-parc.fr.
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : SEGAPAL.
 chemin de la Bletta,  69120 Vaulx-en-Velin, , courriel : sonnet@grand-parc.fr,  adresse internet : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2015_V2H0LusnaZ.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Lyon 184 rue Duguesclin 69433 Lyo, tél. : 04-78-11-10-10, courriel : greffe.ta-lyon@juradm.fr.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Greffe du tribunal administratif de Lyon 184 rue Duguesclin 69433 Lyon.

Renseignements relatifs aux lots : 

Lot(s) 02. - lot 02 Platrerie peinture sols souples menuiserie bois faience.
Lot 02 Platrerie peinture sols souples menuiserie bois faience





Lot(s) 03. - lot 03 plomberie ventilation.
Lot 03 plomberie ventilation





Lot(s) 04. - lot 04 électricité courants forts et faibles.
Lot 04 électricité courants forts et faibles





Lot(s) 05. - lot 05 Métallerie.
Lot 05 Métallerie







Lot(s) 02. - lot 02 Platrerie peinture sols souples menuiserie bois faience.
Lot 02 Platrerie peinture sols souples menuiserie bois faience



Lot(s) 02. - lot 02 Platrerie peinture sols souples menuiserie bois faience.
Lot 02 Platrerie peinture sols souples menuiserie bois faience



Lot(s) 03. - lot 03 plomberie ventilation.
Lot 03 plomberie ventilation



Lot(s) 03. - lot 03 plomberie ventilation.
Lot 03 plomberie ventilation



Lot(s) 04. - lot 04 électricité courants forts et faibles.
Lot 04 électricité courants forts et faibles



Lot(s) 04. - lot 04 électricité courants forts et faibles.
Lot 04 électricité courants forts et faibles



Lot(s) 05. - lot 05 Métallerie.
Lot 05 Métallerie



Lot(s) 05. - lot 05 Métallerie.
Lot 05 Métallerie