Centrale des marchés
92 Déconstruction du gymnase Renan à Meudon 92 Déconstruction du gymnase Renan à Meudon déconstruction du gymnase Renan. code_postal : 92190 lieu : 21 rue Ernest Renan, 92190 Meudon
Ville de Meudon 92195Meudon marches@mairie-meudon.fr 0141148022
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

92 Déconstruction du gymnase Renan à Meudon

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 666965

Date de clôture estimée : 06/05/13
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (18/04/13)
13-68543

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Meudon.
Correspondant : M. le maire, 6 avenue Le Corbeiller 92195 Meudon Cedex tél. : 01-41-14-82-42 télécopieur : 01-41-14-80-22 courriel : marches@mairie-meudon.fr adresse internet : http://www.meudon.fr.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Objet du marché : déconstruction du gymnase Renan.

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 45110000.

Lieu d'exécution : 21 rue Ernest Renan, 92190 Meudon.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
le présent marché est passé selon la procédure adaptée en application des articles 28 et 40 I.V du code des marchés publics.
Le projet a pour objectif le désamiantage, la déconstruction, et la dépollution du gymnase Renan sis 21 rue Ernest Renan 92190 Meudon.
Le programme :
- le désamiantage et la démolition d'un gymnase d'une surface d'environ 365 m2 composé d'un rez-de-chaussée et d'un premier étage avec mise au propre du terrain ainsi libéré.
- la dépollution du site avec l'évacuation de la cuve fioul de 5000 Litres en soute .
l'ensemble des interventions se déroulera dans l'enceinte d'une école comprenant notamment une école maternelle, une école primaire et un immeuble d'habitation, lesquels seront maintenus en activité pendant toute la durée des travaux et même durant les périodes de vacances scolaires en raison de la présence d'un centre de loisirs.
Les variantes ne sont pas admises et ne seront pas prises en considération.
Le délai global d'exécution des travaux maximum est fixé à 12 semaines (4 semaines de préparation et 8 semaines de travaux) à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant leur commencement.
l'ensemble des travaux doit être achevé au plus tard le vendredi 30 août 2013 avec un début d'intervention sur site à partir du vendredi 05 juillet 2013.
Le planning optimisé d'exécution des travaux fourni par le titulaire de chaque lot aura valeur contractuelle
Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : le financement est assuré sur le budget de la commune.
Le mode de règlement est le virement par mandat administratif sous trente jours à réception de la demande de paiement.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : peuvent faire acte de candidature des entreprises en groupement. En cas de groupement conjoint, le mandataire désigné dans l'acte d'engagement sera solidaire de chaque membre du groupement pour l'exécution.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :



Critères de sélection des candidatures : au vu des pièces et renseignements demandés au règlement de consultation et conformément à l'article 52.i du code des marchés publics, la Ville éliminera les candidatures dont les capacités techniques, professionnelles et financières sont estimées insuffisantes.



Situation juridique - références requises : - la lettre de candidature(dc1), dûment signée
- si l'entreprise est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet, ainsi que la preuve de poursuite de son activité couvre la période correspondante à la durée du marché,
-la déclaration sur l'honneur du candidat pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du Code des Marchés Publics concernant les interdictions de soumissionner dûment datée et signée (dc1).



Capacité économique et financière - références requises : -la déclaration concernant la déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations, objet du marché réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles (dc2).
- la preuve d'une assurance pour risques professionnels en cours de validité.



Référence professionnelle et capacité technique - références requises : - la présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des trois dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants, notamment concernant l'objet du marché.
- la déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat pour chacune des trois dernières années,
- la déclaration indiquant l'outillage, le matériel, et l'équipement technique pour des marchés de même nature
si le candidat demande la prise en compte des capacités professionnelles, techniques et financières (article 45 I.I.I du code des marchés publics) d'autres opérateurs économiques, la preuve que le candidat en disposera pour l'exécution du marché.
En cas de groupement d'entreprises, chaque membre du groupement devra remettre toutes les pièces susvisées.
L'appréciation des capacités professionnelles, techniques et financières du groupement est globale. Ces mêmes pièces sont à produire aussi pour chaque entreprise apportant des capacités dont le candidat disposera pour l'exécution du marché.

Référence professionnelle et capacité technique. - Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) : pour le lot 1 : Qualibat 1112 (ou équivalence) pour la démolition, Qualibat 1513 (ou équivalence) ou certificat Afaq/Ascert pour le désamiantage, qualifelec E2, C2 (ou équivalence)
cependant, la preuve de capacité peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat.

Marché réservé : non.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

Autres renseignements demandés :
- : cf.Conditions de participation.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- valeur technique de l'offre appréciée au regard du mémoire technique : 50 % ;
- prix des travaux apprécié au regard de la décomposition du prix global et forfaitaire : 30 % ;
- délai d'exécution des travaux apprécié au regard du planning des travaux proposé : 20 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 6 mai 2013, à 12 heures.

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : 13024AB.

Renseignements complémentaires : la visite du site est obligatoire. Elle pourra avoir lieu jusqu'au 26 avril 2013 inclus et sur rendez-vous auprès Thierry Poulard Chargé d'opérations - tél 01 41 14 81 23 - télécopieur 01 41 14 82 70.
Critères de jugement des offres : Pour l'offre économiquement la plus avantageuse sera appréciée en fonction des critères pondérés énoncés ci-après : :
Pour le lot 1 : 1) Valeur technique de l'offre appréciée au regard du mémoire technique (50 %)
elle est elle-même la résultante de l'évaluation des sous critères suivants :
- organisation technique du chantier (mode opératoire et méthode du travail ) - 35 %
- méthodologie de désamiantage - 25 %
- nombre et qualification des ouvriers mis à disposition - 10 %
- modalités de réduction des nuisances et la gestion des déchets - 10 %
- mesures destinées à assurer la sécurité et l'hygiène sur le chantier - 10 %
- proposition et description de l'installation de chantier - 10 %
2) Prix des travaux apprécié au regard de ladécomposition du prix global et forfaitaire (30 %)
3) Délai d'exécution des travaux apprécié au regard du planning des travaux proposé (20 %)
Pour le lot 2 :1) Valeur technique de l'offre appréciée au regard du mémoire technique (50 %). Elle est elle-même la résultante de l'évaluation des sous critères suivants :
- organisation technique du chantier (mode opératoire et méthode du travail ) - 35 %
- nombre et qualification des ouvriers mis à disposition - 25 %
- modalités de réduction des nuisances et la gestion des déchets - 25 %
- mesures destinées à assurer la sécurité et l'hygiène sur le chantier - 15 %
2) Prix des travaux apprécié au regard de la décomposition du prix global et forfaitaire (30 %)
3) Délai d'exécution des travaux apprécié au regard du planning des travaux proposé (20 %)
modalités d'obtention du dossier de consultation : le candidat a la possibilité de télécharger le dossier de consultation des entreprises via le site dont l'adresse Internet est www.edi-tender.com/meudon (cf. Annexe technique au règlement de consultation ) ou de l'obtenir sur support papier, après demande préalable (de préférence sur le site Internet www.edi-tender.com/meudon), le dossier de consultation est adressé par voie postale ou tenu à la disposition des entreprises au Service des Marchés, 6 avenue Le Corbeiller, 92 190 Meudon de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures du lundi au vendredi, et remis contre récépissé.
La transmission des offres ou des candidatures par voie électronique sera autorisée.
Conditions de remise des offres ou des candidatures : le pouvoir adjudicateur choisit la remise des plis par voie papier. Néanmoins, la remise des plis par voie électronique est autorisée. Le pli sur support papier sera transmis par voie postale ou remis contre récépissé en faisant figurer sur l'enveloppe: le nom et l'adresse du candidat - la mention suivante: Pa - 13024 A.B Déconstruction du gymnase Renan Lot n°, Ne pas ouvrir. Il devra parvenir à l'adresse suivante : Hôtel de Ville - service des marchés publics 6 avenue Le Corbeiller - 92195 Meudon Cedex. Les dossiers qui seraient remis ou dont l'avis de réception serait délivré après la date et l'heure limites indiquées ainsi que ceux remis sous enveloppe non cachetée, ne seront pas retenus ; ils seront renvoyés à leurs auteurs. Les candidats doivent prendre les dispositions nécessaires afin de se rendre au sein du service des marchés publics dans les délais indiqués ci-dessus (renseignements à l'accueil de la mairie, service situé au dernier étage de l'hôtel de Ville.).
Les plis dématérialisés doivent parvenir sur www.edi-tender.com/meudon (cf. Annexe technique au règlement de consultation).

Date d'envoi du présent avis à la publication : 15 avril 2013.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : Service marchés.
6 avenue Le Corbeiller, 92190 Meudon.

Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus : Direction Architecture et Bâtiments.
Correspondant : M. Lemoine Philippe, Directeur, 18-20 rue des Bigots, 92190 Meudon, tél. : 01-41-14-81-20, télécopieur : 01-41-14-81-16, courriel : philippe.lemoine@mairie-meudon.fr.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Direction Architecture et Bâtiments.
Correspondant : M. Poulard Thierry, 18-20 rue des Bigots, 92190 Meudon, tél. : 01-41-14-81-23.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Service marchés.
Correspondant : Mme Gourdy Laurence, 6 avenue Le Corbeiller, 92190 Meudon, tél. : 01-41-14-82-42, télécopieur : 01-41-14-80-22, courriel : marches@mairie-meudon.fr.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Service marchés.
Correspondant : Mme Gourdy Laurence, 6 avenue Le Corbeiller, 92190 Meudon, tél. : 01-41-14-82-42, télécopieur : 01-41-14-80-22, courriel : marches@mairie-meudon.fr, adresse internet : http://www.edi-tender.com/meudon.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Cergy-pontoise 2-4 bd de l'hautil 95027 Cergy Pontoise Cedex.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Cergy-pontoise 2-4 bd de l'hautil 95027 Cergy Pontoise Cedex tél. : 01-30-17-34-00 courriel : greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr télécopieur : 01-30-17-34-59 adresse internet : http://www.cergy-pontoise.tribunal-administratif.fr/ta-caa.

Renseignements relatifs aux lots :
Lot 1 - Désamiantage et démolition du gymnase.
Lot 2 - Enlèvement de la cuve fioul en soute du gymnase.

Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00