Centrale des marchés
SAINT-DIZIER (52) - BA 113 - LC10, T14, T15 - Rénovation de bâtiments sur la base aérienne 113 de Saint Dizier. SAINT-DIZIER (52) - BA 113 - LC10, T14, T15 - Rénovation de bâtiments sur la base aérienne 113 de Saint Dizier. mel : esid-metz.ach.fct@def.gouv.fr adresse : Rue du Marechal LYAUTEY - BP 30 00...
ESID de Metz 57044Metz cedex 01 esid-metz.ach.fct@def.gouv.fr 03 55 74 80 29
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

SAINT-DIZIER (52) - BA 113 - LC10, T14, T15 - Rénovation de bâtiments sur la base aérienne 113 de Saint Dizier.

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 4639510

Date de clôture estimée : 08/07/19
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (11/06/19)
19-89215
Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 52, 51, 54, 57
Annonce No 19-89215
Travaux
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : ESID de Metz.
 Correspondant : Mme BACHELU Véronique, Acheteur, rue du Marechal LYAUTEY - B.P. 30 001 57044 Metz Cedex 01, tél. : 03-55-74-80-86, télécopieur : 03-55-74-80-29, courriel : esid-metz.ach.fct@def.gouv.fr.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Défense.

Objet du marché : saint-dizier (52) - bA 113 - lc10, T14, T15 - rénovation de bâtiments sur la base aérienne 113 de Saint Dizier.
Type de marché de travaux :  exécution.
CPV - Objet principal : 45113000
Objets supplémentaires : 45000000
45330000.
Lieu d'exécution : .
Code NUTS : -FRF24.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales : 

Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : le marché est passé en lots séparés. Chaque lot est découpé en tranches.
La tranche ferme concerne la rénovation des blocs sanitaires du bâtiment LC 10.
la tranche optionnelle no1 concerne la rénovation des chambres et blocs sanitaires du bâtiment T14.
La tranche optionnelle no2 concerne la rénovation des blocs sanitaire du bâtiment T15.
Les travaux seront réalisés conformément aux prescriptions du cahier des clauses techniques particulières (Cctp).
Ils comprennent notamment :
Des travaux de gros œuvre (installations chantier, désamiantage, démolition, réseau Eu)
Des travaux de second-œuvre (cloisons, revêtements sols et murs, menuiseries, peinture)
des travaux d'électricité (circuits électriques, appareillage)
des travaux de plomberie, chauffage, ventilation (reprise complète des installations sanitaires, modification du reséau de chauffage, reprise du réseau de ventilation).
Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Durée du marché ou délai d'exécution : 14 mois à compter de la notification du marché.
Cautionnement et garanties exigés : néant.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : a) Avance sous conditions, correspondant à 5 % du montant du marché (lot) (20% pour une Pme)
B) Acomptes mensuels par virements
c) Prix révisables
une indemnité de dédit est prévue en cas de non affermissement de la tranche optionnelle (maximum 1% de la tranche optionnelle).
elle devra être chiffrée dans la décomposition du prix global et forfaitaire. Si aucun montant n'est donné par le candidat, il sera considéré qu'il renonce à toute indemnisation.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : le marché (chaque lot) sera conclu :
- soit avec un opérateur économique unique,
- soit avec un groupement d'opérateurs économiques.
pour chacun des lots :
- un même opérateur économique ne peut être mandataire de plus d'un groupement,
- il est interdit de présenter une offre en agissant à la fois en tant que candidat individuel et de membre d'un ou plusieurs groupements.
en cas de groupement d'opérateurs économiques, aucune forme juridique n'est imposée par le représentant du pouvoir adjudicateur.
toutefois, en cas de groupement conjoint, le mandataire sera obligatoirement solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard du représentant du pouvoir adjudicateur.
la composition du groupement ne pourra être modifiée, entre la date de remise des offres et la date de signature du marché, que dans les conditions prévues à l'article R.2142-26 du code de la commande publique.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation : 
Critères de sélection des candidatures : la sélection des candidatures se fera conformément aux dispositions de l'article L.2142-1 et des articles R.2142-1 à R.2142-27 du code de la commande publique.
les candidats qui ne peuvent soumissionner à un marché en application des articles L.2141-1 à L.2141-5 et L.2141-7 à L.2141-11 du code de la commande publique ou qui, le cas échéant, après mise en œuvre des dispositions du I de l'article R.2144-2, produisent des dossiers de candidature ne comportant pas les pièces et renseignements demandés ci-après ne sont pas admis à participer à la suite de la procédure de passation du marché.
les candidats doivent justifier et apporter la preuve de leurs capacités juridiques, économiques, financières, techniques et professionnelles à réaliser toutes les prestations pour lesquelles ils se portent candidats.
les capacités s'apprécient globalement tous opérateurs économiques confondus composant la candidature.
Situation juridique - références requises : lettre de candidature (formulaire Dc1), incluant notamment :
- l'information selon laquelle le candidat se présente seul ou en groupement ;
- une déclaration sur l'honneur certifiant que le candidat a satisfait à l'ensemble de ses obligations fiscales et sociales (articles L.2141-1 à L.2141-5 et L.2141-7 à L.2141-11 du code de la commande publique et articles L.5212-1 à L.5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés)
si le candidat est en redressement judiciaire, la ou les copies des jugements prononcés à cet effet. Les entreprises devront justifier de leur habilitation à poursuivre leur activité pendant la durée prévisible d'exécution du marché (article L.2141-3-3°Du code de la commande publique).
Capacité économique et financière - références requises : cf. Article 6.1.2. Du règlement de consultation
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : cf. Article 6.1.2.3 du règlement de consultation :.
Référence professionnelle et capacité technique - Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) : lot no1 : Qualification obligatoire AMIANTE : Certificat en cours de validité délivré par un organisme certificateur accrédité COFRAC (certification unique 1552 pour Qualibat, certification amiante pour AFNOR, certification traitement de l'amiante Global Conseil).

La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : OUI

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 8 juillet 2019, à 16 heures.
Délai minimum de validité des offres : 6 mois à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : DAF_2019_001297.

Renseignements complémentaires : le délai d'exécution comprend :
-Tranche ferme
le délai global d'exécution de l'ensemble des lots est de six (6) mois, comprenant :
-Une période de préparation de trois (3) mois, qui débutera par ordre de service ;
-Un délai d'exécution des travaux de trois (3) mois, à compter de la date fixée par l'ordre de service qui prescrira de les commencer.
-tranche optionnelle no1
le délai global d'exécution de l'ensemble des lots est de quatre (4) mois à compter de la date fixée par l'ordre de service qui prescrira de les commencer. Il comprend une période de préparation d'un (1) mois qui débutera par ordre de service.
- tranche optionnelle no2
Le délai global d'exécution de l'ensemble des lots est de quatre (4) mois à compter de la date fixée par l'ordre de service qui prescrira de les commencer. Il comprend une période de préparation d'un (1) mois qui débutera par ordre de service.
Un calendrier prévisionnel d'exécution est joint en annexe aux dispositions générales du CCTP.
Il est précisé qu'il n'y aura pas de recouvrement des tranches dans le temps.
la visite des lieux est obligatoire pour chacun des lots.
Les entreprises devront, pour se rendre sur le site, s'adresser à adc raulot- tél. : 03.25.07.72.07, afin de convenir d'un rendez-vous. Un préavis de 03 jours devra être respecté.
une attestation de visite des lieux sera délivrée, signée d'un représentant du service, et devra être jointe à l'offre. Son absence entraînera l'élimination de l'offre.
le dossier de consultation est disponible et peut être téléchargé sur le site : www.marches-publics.gouv.fr
sous la référence de la consultation, projet no Daf_2019_001297.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 11 juin 2019.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : 
 adresse internet : https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=433229&orgAcronyme=g7h.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Chalons en champagne 25 rue du lycée 51036 Chalons-en-Champagne, tél. : 03-26-66-86-87, courriel : Greffe.ta-chalons-en-champagne@juradm.fr, télécopieur : 03-26-21-01-87.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Chalons en champagne 25 rue du lycée 51036 Chalons-en-Champgane Cedex, tél. : 03-26-66-86-87, courriel : Greffe.ta-chalons-en-champagne@juradm.fr, télécopieur : 03-26-21-01-87.

Renseignements relatifs aux lots : 


Lot(s) 1. - 1.
Gros-œuvre étendu
C.P.V. - Objet principal : 45000000.
Mots descripteurs : Chauffage (travaux), Gros œuvre, Plomberie (travaux), Ventilation

Lot(s) 2. - 2.
Plomberie, Chauffage, Ventilation
C.P.V. - Objet principal : 45113000.
Mots descripteurs : Chauffage (travaux), Gros œuvre, Plomberie (travaux), Ventilation
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous