Centrale des marchés
Fourniture et remplacement de trois disjoncteurs au poste 5,5 KV de chambière Fourniture et remplacement de trois disjoncteurs au poste 5,5 KV de chambière adresse : 2 place du Pontiffroy BP 20129 designation : UEM tel : 03-87-15-48-23 cp : 57014 ville : Metz cede...
UEM 57014Metz cedex 01 achats@uem-metz.fr
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Fourniture et remplacement de trois disjoncteurs au poste 5,5 KV de chambière

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 4330102

Date de clôture estimée : 05/03/19
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (15/02/19)
19-25096
SOURCEWEB (21/02/19)
Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 57
Annonce No 19-25096
Travaux
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : UEM.
 Correspondant : M. Bettinger Virgile, 2 place du Pontiffroy B.P. 20129 57014 Metz Cedex 01, tél. : 03-87-15-48-23, courriel : achats@uem-metz.fr adresse internet : http://www.uem-metz.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp.
Principale(s) Activité(s) de l'entité adjucatrice : Production, distribution de chaleur et commercialisation d'électricité.

Objet du marché : fourniture et remplacement de trois disjoncteurs au poste 5,5 KV de chambière.
Type de marché de travaux :  exécution.
CPV - Objet principal : 45311200
Objets supplémentaires : 31212000.
Lieu d'exécution : centrale de Chambière - avenue de Blida, 57000 Metz.
Code NUTS : -FRF33.

Caractéristiques principales : 

cf. Descriptif technique
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : fourniture et remplacement de trois disjoncteurs au poste 5,5 KV de chambière.
Des variantes seront-elles prises en compte: oui.
Prestations divisées en lots : non.

Durée du marché ou délai d'exécution : 3 mois à compter de la notification du marché.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : financement : Fonds propres.
mode de règlement : virement bancaire.
délai global de paiement : 30 jours.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : les groupements momentanés d'entreprises sont autorisés.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 

Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature : 
     - Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public : 
     - Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles;
     - Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat);
     - Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat).

Autres renseignements demandés : 
     - Autres renseignements demandés : kbis datant de moins de 3 mois,attestation fiscale datant de moins de 6 mois,attestation URSSAF datant de moins de 6 mois,liste nominative des salariés étrangers datant de moins de 6 mois,attestations d'assurance en cours de validité,liste des trois références de Travaux de nature et d'importance comparables à la présente consultation, en cours d'exécution ou exécutés datant de moins de 5 ans (description précise des Travaux réalisés avec indication de l'année de réalisation, du maître d'ouvrage, du lieu et du montant en euros).;
     - Autres renseignements demandés : un Mémoire Technique comprenant à minima les éléments suivants :- les fiches techniques détaillées des fournitures proposées,- une note détaillée mentionnant les techniciens (nombre et profils des chefs d'équipe et des chefs de chantier) susceptibles d'être affectés sur le chantier,- une liste des outillages, matériels et équipements techniques dont le Candidat dispose pour réaliser les Travaux objet de la consultation,- le détail des mesures de protections collectives, de coordination, de qualité, mises en place,- le planning détaillé des opérations avec les délais de réalisation.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 5 mars 2019, à 16 heures.
Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : MOV-19-011.

Renseignements complémentaires : procédure adaptée passée en application de l'article 27 du Décret no 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.

Conditions de remise des offres ou des candidatures :
les offres doivent impérativement être déposées sur la plateforme achatpublic.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 15 février 2019.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : 
 adresse internet : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_9lr4LQKDGo.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : UEM - Service Production.
 Correspondant : M. Forfert Régis, , tél. : 03-87-34-45-57.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : UEM - Service Logistique.
 Correspondant : M. Bettinger Virgile, , tél. : 03-87-15-48-23.
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : 
 adresse internet : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_9lr4LQKDGo.

Instance chargée des procédures de recours : TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE METZ 3 rue Haute Pierre - B.P. 81022 57036 Metz Cedex 01, tél. : 03-87-56-75-00, courriel : tgi-metz@justice.fr, télécopieur : 03-87-56-76-16 adresse internet : http://www.cdad-moselle.justice.fr/rubrique.php3?id_rubrique=73.

Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : tgi de metz.
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous