Centrale des marchés
57 démolition du stand de tir sur le site chambley planet'air pour le conseil régional à Metz 57 démolition du stand de tir sur le site chambley planet'air pour le conseil régional à Metz affaire n°12s0934/dk - démolition du stand de tir sur le site Chambley Planet'Air - lot unique. ville ...
Région Lorraine 57036Metz pap-achatdematerialise@lorraine.eu 0387328933
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

57 démolition du stand de tir sur le site chambley planet'air pour le conseil régional à Metz

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 222374

Date de clôture estimée : 04/10/12
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (19/09/12)
12-181107
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Région Lorraine.
Correspondant : M. le président de la Région Lorraine (Représentant du Pouvoir Adjudicateur), pôle des Aménagements et des Infrastructures - 1 Place Gabriel Hocquard - B.P. 81004, 57036 Metz Cedex 1, tél. : 03-87-33-60-00, télécopieur : 03-87-32-89-33, courriel : pap-achatdematerialise@lorraine.eu, adresse internet : http://lorraine.eu.

Adresse internet du profil d'acheteur :

https://marchespublics.lorraine.eu.
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : affaire n°12s0934/dk - démolition du stand de tir sur le site Chambley Planet'Air - lot unique.

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 45110000.

Lieu d'exécution : région Lorraine.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
le programme des travaux consiste à démolir l'ancien stand de tir du site de Chambley Planet'Air et à régaler la butte de terre environnante à proximité immédiate du chantier. Aucune trace d'amiante n'a pu être trouvée lors des expertises
Options : descriptions concernant les achats complémentaires : non.

Des variantes seront-elles prises en compte : oui.

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : oui.

Prestations divisées en lots : non.

Durée du marché ou délai d'exécution : 2 mois à compter de la notification du marché.

Cautionnement et garanties exigés : garantie à première demande exigée pour le versement de l'avance. Pour les seuls marchés dont le montant initial est supérieur à 100.000 EUR (H.T.) : retenue de garantie de 5 %. Période de garantie de parfait achèvement après réception des travaux : 1 an.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : ressources propres de la collectivité. Délai de paiement : 30 jours. Versements d'acomptes. Pour les seuls marchés dont le montant initial est supérieur à 20.000 EUR (H.T.) et dont le délai d'exécution est supérieur à 2 mois : avance de 10 %. Pour les seuls marchés dont le montant initial est supérieur à 50 000 EUR (H.T.) et dont le délai d'exécution est supérieur à 3 mois, le prix est révisable. Marché à prix forfaitaire.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : en cas de co-traitance, la constitution en groupement solidaire sera exigée après l'attribution du marché.

L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :

Critères de sélection des candidatures : elles sont détaillées dans les pièces de la consultation.

Situation juridique - références requises : le candidat devra fournir le Dc1 - lettre de candidature (ou équivalent) accompagné si la personne signataire n'est pas le représentant légal de la société d'un document relatif aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager la société et la copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- valeur technique : 60 % ;
- prix : 40 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 4 octobre 2012, à 12 heures.

Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : 12S0934/DK.

Renseignements complémentaires : visite du site obligatoire. Durée du marché : période de préparation (1 semaine) incluse. Démarrage par ordre de service. A titre prévisionnel et indicatif, les travaux devraient démarrer fin octobre 2012.

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels : Le dossier de consultation peut être obtenu gratuitement, jusqu'aux date et heure limites de réception des offres, soit auprès de la société spécifiée ci-dessous (demande à adresser par courrier, télécopie ou bon de commande déposé), soit par téléchargement sur la plateforme de la Région Lorraine à l'adresse suivante https://marchespublics.lorraine.eu/ ou par défaut : https://mpe3-lorraine.local-trust.com/.

Date limite d'obtention : 4 octobre 2012, à 12 heures.
Conditions de remise des offres ou des candidatures : remise des offres autorisée soit par voie électronique (uniquement sur la plateforme de la Région Lorraine), soit sur support papier (envoi sous pli recommandé avec avis de réception postal ou remise contre récépissé) à l'adresse précisée ci-dessous. Les candidats devront choisir entre ces deux modalités d'envoi. Pour déposer une offre par voie électronique, les candidats doivent disposer d'un certificat de signature électronique répondant aux exigences propres à l'authenticité et l'intégrité de la signature électronique définies par l'arrêté du 15 juin 2012 relatif à la signature électronique dans les marchés publics (NOR : Efim1222915a). L'ensemble des informations nécessaires est disponible sur la plateforme.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 14 septembre 2012.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : Région Lorraine.
Correspondant : M. le président pôle de l'achat Public - secteur Passation des Marchés - service Marchés, Procédures Complexes, Spécifiques - travaux Investissement - B.P. 81004, 57036 Metz Cedex 1.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Région Lorraine - Pôle des Aménagements et des Infrastructures.
Correspondant : M. Didier KURTZ, 57036 Metz Cedex 1, tél. : 03-87-61-66-42, télécopieur : 03-87-61-66-74.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Région Lorraine - Pôle de l'Achat Public.
Correspondant : Mme Jennifer RAUCY, 57036 Metz Cedex 1, tél. : 03-87-33-67-50, télécopieur : 03-87-61-68-17.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : ECRITECH.
z.i des deux Fontaines - 5 rue Dreyfus Dupont, 57061 Metz, tél. : 03-87-31-42-03, télécopieur : 03-87-31-74-00.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Strasbourg 31 avenue de la Paix - B.P. 51038, 67070 Strasbourg Cedex, courriel : greffe.ta-strasbourg@juradm.fr.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Strasbourg 31 avenue de la Paix - B.P. 51038, 67070 Strasbourg Cedex, courriel : greffe.ta-strasbourg@juradm.fr

Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00