Centrale des marchés
57 réhabilitation de l'atelier du lycée Louis-de-Cormontaigne, à Metz 57 réhabilitation de l'atelier du lycée Louis-de-Cormontaigne, à Metz affaire n°14s0824 / hb - réhabilitation de l'atelier du lycée Louis de Cormontaigne de Metz (57000). ville : Metz Cedex 1 li...
Mme Laurence BELLIURE 0387616817
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

57 réhabilitation de l'atelier du lycée Louis-de-Cormontaigne, à Metz

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1148640

Date de clôture estimée : 28/08/14
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (08/07/14)
14-102168

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Région Lorraine.
Correspondant : M. le président de la Région Lorraine (Représentant du Pouvoir Adjudicateur), pôle de l'immobilier - 1 Place Gabriel Hocquard - cS 81004 57036 Metz Cedex 1 tél. : 03-87-33-60-00 courriel : PAP-AchatDematerialise@lorraine.eu adresse internet : http://www.lorraine.eu/.

Adresse internet du profil d'acheteur :

https://marchespublics.lorraine.eu/.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : affaire n°14s0824 / hb - réhabilitation de l'atelier du lycée Louis de Cormontaigne de Metz (57000).

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 45454000.

Lieu d'exécution : région Lorraine.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
le programme des travaux consiste à restructurer le bâtiment Atelier existant. Les travaux concernent principalement : la démolition des sols, murs, cloisons et faux-plafonds, la modification de la distribution des locaux par pôle d'intérêt pédagogiques avec la création d'une circulation, d'un accès et d'un élévateur PMR, le remplacement total avec reconditionnement et remise aux normes des installations techniques suivantes : électricité, courants faibles et forts, d'alarme incendie, d'éclairage de sécurité, etc., modification et remplacement des réseaux de chauffage, modification remplacement et mise aux normes des équipements sanitaires, tous autres travaux de finition intérieurs nécessités par les travaux. D'autre part il est procédé au remplacement des menuiseries extérieures et des châssis en partie shed avec mise en place d'isolation sur la couverture rénovée. La présente consultation concerne uniquement le lot Plâtrerie et Menuiserie intérieure : mise en oeuvre de doublages et cloisons (3 000 mètres carrés), de plafonds et faux plafonds et les travaux de plâtrerie divers (caisson, trappes...), la fourniture et pose de menuiseries bois (blocs portes de distribution de différente nature); tablettes ; plinthes ; mobilier. PSE imposée n°3 : Châssis hauts-jours vitrés essentiels (circulation) PSE imposée n°4 : Châssis hauts-jours vitrés file d / d'
Options : descriptions concernant les achats complémentaires : non.
Refus des variantes.

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : oui.
Prestations divisées en lots : non.

Durée du marché ou délai d'exécution : 17 mois à compter de la notification du marché.

Cautionnement et garanties exigés : garantie à première demande exigée pour le versement de l'avance. Pour les seuls marchés dont le montant initial est supérieur à 100.000 EUR (H.T.) : retenue de garantie de 5 %. Période de garantie de parfait achèvement après réception des travaux : 1 an.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : ressources propres de la collectivité. Délai de paiement : 30 jours. Versements d'acomptes. Pour les seuls marchés dont le montant initial est supérieur à 20.000 EUR (H.T.) et dont le délai d'exécution est supérieur à 2 mois : avance de 10 %. Pour les seuls marchés dont le montant initial est supérieur à 50 000 EUR (H.T.) et dont le délai d'exécution est supérieur à 3 mois, le prix est révisable. Marché à prix forfaitaire. Unité monétaire : EUR.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : en cas de co-traitance, la constitution en groupement solidaire sera exigée après l'attribution du marché.

L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : conformément aux dispositions de l'article 14 du code des marchés publics, l'exécution du marché comporte une clause obligatoire d'insertion par l'activité économique.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :



Situation juridique - références requises : le candidat devra fournir le Dc1 signé - lettre de candidature (ou équivalent) accompagné si la personne signataire n'est pas le représentant légal de la société d'un document relatif aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager la société et la copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.



Capacité économique et financière - références requises : au plan des capacités techniques, professionnelles et financières : niveaux minimaux de capacités précisés ci-après selon référentiel(s) Qualibat (détail des référentiels disponible sur http://www.Qualibat.com/ ou auprès de la Région Lorraine - renseignements d'ordre technique) : Qualibat 41.11 - 43.21 / Eff. 2 / ca 3. La preuve de la capacité du candidat pourra être apportée par la production du certificat de qualification ou par tout moyen équivalent. Documents susceptibles d'être produits à cet effet : liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années et attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants (montant, époque, lieu d'exécution) au regard de l'objet du marché à conclure, certificats d'identité professionnelle et/ou déclarations concernant : le chiffre d'affaires global réalisé au cours des trois derniers exercices disponibles, les effectifs moyens annuels pour chacune des trois dernières années, les titres d'études et professionnels du personnel (notamment des responsables de conduite de travaux de même nature).

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- valeur technique : 60 % ;
- prix : 40 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 28 août 2014, à 12 heures.

Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : 14S0824/HB.

Renseignements complémentaires : sous-Critères de la valeur technique : Moyens humains mobilisés (15 %), Méthodologie du projet (20 %), Prescriptions et équipements techniques (10 %), Mesures en faveur du développement durable et de la qualité environnementale (15 %). Procédure de passation : procédure adaptée " de type appel d'offres national ", régie par l'article 28 du code des marchés publics. Les modalités de mise en oeuvre de la procédure, librement fixées par la Région Lorraine, sont celles définies par le code des marchés publics pour l'appel d'offres ouvert, à l'exception de celles fixées à l'article 57-ii et relatives aux délais de réception des offres. Visite du site fortement conseillée. Durée du marché dix-sept (17) mois, période de préparation d'un mois incluse. Démarrage par ordre de service. La période de travaux du lot 05 s'insère dans le planning chantier des lots marchés de travaux déjà attribués. A titre prévisionnel et indicatif, les travaux devraient démarrer courant septembre 2014. Le dossier de consultation peut être obtenu gratuitement, jusqu'aux date et heure limites de réception des offres, soit auprès de la société spécifiée ci-dessous (demande à adresser par courrier, télécopie ou bon de commande déposé), soit par téléchargement sur la plateforme de la Région Lorraine à l'adresse suivante : https://marchespublics.lorraine.eu/ ou par défaut : https://mpe3-lorraine.local-trust.com/?page=entreprise.EntrepriseHome Remise des offres autorisée soit par voie électronique (uniquement sur la plateforme de la Région Lorraine), soit sur support papier (envoi sous pli recommandé avec avis de réception postal ou remise contre récépissé) à l'adresse précisée ci-dessous. Les candidats devront choisir entre ces deux modalités d'envoi. Pour déposer une offre par voie électronique, les candidats doivent disposer d'un certificat de signature électronique répondant aux exigences propres à l'authenticité et l'intégrité de la signature électronique définies par l'arrêté du 15 juin 2012 relatif à la signature électronique dans les marchés publics (NOR : Efim1222915a). L'ensemble des informations nécessaires est disponible sur la plateforme.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 3 juillet 2014.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : Région Lorraine - Pôle de l'Achat Public - Secteur Passation des Marchés - Service Marchés, Procédures Complexes, Spécifiques - Travaux Investissement.
Correspondant : M. le président, cs 81004, 57036 Metz Cedex 1.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Région Lorraine - Pôle de l'Immobilier.
Correspondant : M. Hervé BIROL, tél. : 03-87-33-67-53, télécopieur : 03-87-33-64-20.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Région Lorraine - Pôle de l'Achat Public.
Correspondant : Mme Laurence BELLIURE, tél. : 03-87-61-65-15, télécopieur : 03-87-61-68-17.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : HELIO-SERVICE SA.
8 rue Guerrier de Dumast, 54000 Nancy, tél. : 03-83-17-68-00, télécopieur : 03-83-32-75-45.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Strasbourg 31 avenue de la Paix - B.P. 51038 67070 Strasbourg Cedex tél. : 03-88-21-23-23 courriel : greffe.ta-strasbourg@juradm.fr télécopieur : 03-88-36-44-66.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Strasbourg 31 avenue de la Paix - B.P. 51038 67070 Strasbourg Cedex tél. : 03-88-21-23-23 courriel : greffe.ta-strasbourg@juradm.fr télécopieur : 03-88-36-44-66.

Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00