Centrale des marchés
57 Travaux de rénovation du foyer Ambroise Thomas de l'opéra théâtre de Metz Métropole à Metz 57 Travaux de rénovation du foyer Ambroise Thomas de l'opéra théâtre de Metz Métropole à Metz travaux de rénovation du Foyer Ambroise Thomas de l'opéra Théâtre de Metz Métropole. lieu : opéra Thé...
Cté d'Agglomération de Metz 57071Metz marchespublics@metzmetropole.fr
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

57 Travaux de rénovation du foyer Ambroise Thomas de l'opéra théâtre de Metz Métropole à Metz

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 999687

Date de clôture estimée : 14/04/14
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (11/03/14)
14-37677
SOURCEWEB (06/03/14)

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Cté d'Agglomération de Metz.
Correspondant : M. Nicloux Yves, Resp commande, harmony park 11 boulevard solidarité B.P. 55025 57071 Metz tél. : 03-87-20-10-27 courriel : marchespublics@metzmetropole.fr.

Adresse internet du profil d'acheteur :

https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : travaux de rénovation du Foyer Ambroise Thomas de l'opéra Théâtre de Metz Métropole.

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 45262690.

Lieu d'exécution : opéra Théâtre de Metz Métropole, 57000 Metz.

Code NUTS : øFR413ø.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
marché divisé en 7 lots.
le marché prendra effet à la réception de la lettre de notification. Les relations contractuelles prendront fin à l'acceptation du DGD par la maître d'ouvrage et le titulaire. Une période de préparation de chantier de 15 jours est prévue. Le délai d'exécution est de 8 mois à compter de la réception de l'ordre de service de démarrage. Le marché ne comprend pas d'option et n'accepte pas les variantes.
une visite sur site est obligatoire(modalités d'organisation de la visite à l'article 2.10.2 du règlement de la consultation)
Refus des variantes.

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Date prévisionnelle de commencement des travaux : 16 juin 2014.

Cautionnement et garanties exigés : il n'est pas prévu de retenue de garantie
il n'est pas prévu que le titulaire du marché constitue un cautionnement.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : le financement des marchés et les dépenses qui en résultent sont assurées par le budget Général de la collectivité. Les paiements sont effectués selon les dispositions du titre IV du Code Des Marchés Publics français.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : groupement solidaire.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :



Situation juridique - références requises : renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies :
- une lettre de candidature avec les pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat, y compris en cas de groupement, le cas échéant, l'habilitation du mandataire par ses cocontractants,
- une déclaration sur l'honneur, dûment datée et signée du candidat, pour justifier qu'il n'entre dans aucune des interdictions de soumissionner aux marchés publics visés à l'article 43 du code des marchés publics
- si l'entreprise est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet.



Capacité économique et financière - références requises : renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : - une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services et travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles,
- la preuve d'une assurance pour les risques professionnels.



Référence professionnelle et capacité technique - références requises : renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : - une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années,
- les titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de prestations de fournitures ou services de même nature que celle du marché,
- une liste des prestations similaires (dans édifices et environnement équivalents) exécutées au cours des trois dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les plus importantes. Ces attestations indiquent le montant et l'époque d'exécution des prestations et précisent s'ils ont été menés régulièrement à bonne fin,
- une déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature.

Marché réservé : non.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- prix : 40 % ;
- valeur technique jugée au travers de la note méthodologique : 60 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 14 avril 2014, à 16 heures.

Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements :

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : 1262.

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels : conditions de retrait et depot du dce :
retrait :
Les soumissionaires peuvent retirer gratuitement le dossier de consultation après demande écrite ou télécopie
auprès du Pôle Marchés Publics de Metz Métropole, Harmony Park 11 boulevard Solidarité 57071 metz,
marchespublics@metzmetropole.fr et ce sans contrainte sur le choix de procédé de réponse.
Les candidats ont également la possibilité de retirer le dossier de consultation (Dce) par voie électronique via le site
www.achatpublic.com, dans la salle des marches entreprises. Ce site est libre d'accès.
depot :
- les sociétés ont la possibilité de déposer leur offre via le site www.achatpublic.com, dans la salle des marches
entreprises. Ce site est libre d'accès.
- les offres peuvent être envoyées par courrier à l'adresse suivante : Metz Métropole - pôle Marchés Publics
Harmony Park 11 boulevard Solidarité B.P. 55025 57071 METZ Cedex3.
- les offres peuvent être déposées (de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures du lundi au jeudi et le
vendredi matin de 9 heures à 12 heures) à l'adresse suivante : Metz Métropole - pôle Marchés Publics Harmony
Park 7 boulevard Solidarité B.P. 55025 57071 METZ Cedex3 - bâtiment A rez de chaussée bureau 012.

Date limite d'obtention : 14 avril 2014, à 16 heures.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 6 mars 2014.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :
adresse internet : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2014_RtnR7xzF6C.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Strasbourg 31 avenue de la Paix 67070 Strasbourg tél. : 03-88-21-23-23 télécopieur : 03-88-36-44-66 adresse internet : http://strasbourg.tribunal-administratif.fr/ta-caa/.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal Administratif de Strasbourg 31 avenue de la Paix 67070 Strasbourg tél. : 03-88-21-23-23 télécopieur : 03-88-36-44-66 adresse internet : http://strasbourg.tribunal-administratif.fr/ta-caa/.

Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1 opérations de déplombage.
Opérations de déplombage.

C.P.V. - Objet principal : 90660000.
Lot(s) 2 echafaudage.
Echafaudage.

C.P.V. - Objet principal : 45262100.
Lot(s) 3 plâtrerie.
Plâtrerie.

C.P.V. - Objet principal : 45410000.
Lot(s) 4 menuiseries intérieures.
Menuiseries intérieures.

C.P.V. - Objet principal : 45421000.
Lot(s) 5 peintures décoratives.
Peintures décoratives.

C.P.V. - Objet principal : 45442100.
Lot(s) 6 electricité courants faibles.
Electricité courants faibles.

C.P.V. - Objet principal : 45317000.
Lot(s) 7 chauffage ventilation.
Chauffage ventilation.

C.P.V. - Objet principal : 45232141.

Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00