Beaucouzé
réhabilitation de 9 maisons suite sinistre, situées allée Aimé-Bonpland à Beaucouzé (49070), «Les Amandiers»
Procédure adaptée ouverte
Maître de l'ouvrage :Podeliha Accession, 12, boulevard Yvonne-Poirel, 49000 Angers.
Intervenants :
Maître doeuvre : ADN Projets, 12, avenue de Chanzy, 49000 Angers.
Tél. 06 74 63 01 45.
Procédure de passation : procédure adaptée ouverte soumis aux dispositions de larticle R.2123-1 du Code de la commande publique.
Objet du marché : réhabilitation de 9 maisons suite sinistre, situées allée Aimé-Bonpland à Beaucouzé (49070), «Les Amandiers».
Type de marché : travaux.
Allotissement :
Le présent avis concerne un marché divisé en 9 lots.
Il est possible de soumettre des offres pour un ou plusieurs lots.
Lot 1 : curage, démolition, maçonnerie.
Lot 2 : charpente bois.
Lot 3 : menuiseries extérieures.
Lot 4 : menuiseries intérieures, parquets.
Lot 5 : plâtrerie, isolation.
Lot 6 : peinture.
Lot 7 : chauffage, ventilation, plomberie.
Lot 8 : électricité, courants forts.
Lot 9 : carrelage.
Délai d'exécution : 11 mois (4 semaines de préparation + 10 mois de travaux compris congés et hors intempéries).
Ordre de service prévisionnel : janvier 2024.
Variantes : non autorisées.
Conditions relatives au marché :
Langue pouvant être utilisée : français uniquement.
Unité monétaire utilisée : leuro.
Les candidats peuvent se présenter individuellement ou sous forme de groupement dopérateurs économiques. Il est interdit de soumissionner en agissant à la fois en qualité de candidat individuel et de membre dun ou plusieurs
groupements, ou en qualité de membre de plusieurs groupements.
En cas de groupement dopérateurs économiques, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement conjoint avec mandataire solidaire ou un groupement solidaire.
Pour obtenir les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir au plus tard 8 jours avant la date limite de réception des offres, une demande écrite par lintermédiaire du module question/réponses de la plateforme : www.achatpublic.com
Dossier de candidature : les candidats produiront, à lappui de leur candidature :
- les renseignements et documents énoncés dans le règlement de consultation permettant d'évaluer leur expérience, leurs capacités professionnelles, techniques et financières,
- les justificatifs du pouvoir de la personne habilitée à engager la société, dans lhypothèse où le candidat dispose d'un extrait de linscription au Registre du commerce et des sociétés (K ou K-bis) ou équivalent datant de moins de 3 mois, il est invité à le remettre dès la candidature,
- la copie du jugement prononcé, si le candidat est en redressement judiciaire,
- une déclaration sur lhonneur attestant de la régularité des conditions demploi des salariés, indiquant que le candidat est indépendant de tout intérêt avec le maître douvrage au regard des dispositions de larticle L.423-10 et suivants du Code de la construction et de lhabitation (CCH), et/ou des articles L.227-10 et suivants du Code de commerce, et/ou des articles L.612-5 du Code de commerce, que le candidat ne tombe pas sous le coup des interdictions visées à larticle L.2341-5 du Code de la commande publique que le candidat a satisfait à lensemble de ses obligations sociales et fiscales.
Lacheteur considèrera comme irrecevable une candidature ne respectant pas les exigences, formes ou cadres de réponse définis par le règlement de consultation.
La candidature peut être présentée sous la forme dun document unique de marché européen (Dume) sous forme papier ou sous forme électronique en cas de réponse par voie dématérialisée. Le Dume peut être téléchargé ou rempli en ligne sous ce lien :
https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=fr
Critères pondérés de jugement des offres : conformément au règlement de la consultation :
- l'offre de prix (pondération : 60 %),
- la valeur technique de l'offre (pondération : 40 %),
- sous critère n° 1 : procédés dexécution (pondération : 10 %),
- sous critère n° 2 : moyens humains mis en oeuvre pour lexécution du chantier (pondération : 10 %),
- sous critère n° 3 : fiches techniques des matériaux mis en oeuvre pour lexécution du chantier (pondération : 5 %),
- sous-critère n° 4 : décomposition du prix de vente (pondération : 5 %),
- sous-critère n° 4 : planning (pondération : 10 %).
Dossier de consultation : le dossier de consultation sera téléchargeable gratuitement en consultant le site internet www.podeliha.fr espace professionnel, «appels doffres».
Date limite de réception des offres : le 6 juillet 2023 à 11 h 00.
Conditions d'envoi : par voie électronique sur la plateforme achatpublic.com (
https://www.achat.public.com), et copie de sauvegarde sur support papier (copie intégrale des documents sur clé USB) à Podeliha Accession, 12, boulevard Yvonne-Poirel, 49000 Angers.
Date d'envoi au JAL : le 6 juin 2023.