Centrale des marchés
REMPLACEMENT DU SYSTÈME DE SÉCURITÉ INCENDIE Bâtiment A du CH de MENTON REMPLACEMENT DU SYSTÈME DE SÉCURITÉ INCENDIE Bâtiment A du CH de MENTON fax : 04-92-03-44-68 designation : C.H.U. de Nice ville : Nice cédex 1 tel : 04-92-03-46-84 mel : cell-cent-march@...
C.H.U. de Nice 06003Nice cédex 1 cell-cent-march@chu-nice.fr 04 92 03 44 68
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

REMPLACEMENT DU SYSTÈME DE SÉCURITÉ INCENDIE Bâtiment A du CH de MENTON

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 4440152

Date de clôture estimée : 23/04/19
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (26/03/19)
19-47516
Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 6
Annonce No 19-47516
Travaux
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : C.H.U. de Nice.
 Correspondant : M. Guepratte Charles, directeur general, 4 avenue Reine Victoria CS 91179 06003 Nice Cedex 1, tél. : 04-92-03-46-84, télécopieur : 04-92-03-44-68, courriel : cell-cent-march@chu-nice.fr adresse internet : https://www.chu-nice.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : https://www.marches-publics.gouv.fr.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Santé.

Objet du marché : remplacement du système de sécurité incendie Bâtiment A du CH de MENTON.
Type de marché de travaux :  exécution.
CPV - Objet principal : 45312100.
Lieu d'exécution : ch de menton la palmosa, 06507 Menton.
Code NUTS : -FRL03.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales : 

remplacement du systeme de securite incendie Bâtiment A du CH de MENTON
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : lot unique : INSTALLATION Ssi
Réfection complète du système de sécurité incendie du bâtiment A, qui comprend 7 niveaux d'infrastructure (environ 10000m²).
Des variantes seront-elles prises en compte: oui.
Prestations divisées en lots : non.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : une Avance remboursable est accordée aux titulaires des marchés conformément à l'article 110 du Décret no 2016-360 du 25 Mars 2016 relatif aux Marchés Publics, lorsque le montant initial du marché ou la tranche ou le bon de commande est supérieur à 50 000,00 euro(s) (H.T.) Et si le délai d'exécution est supérieur à 2 mois. Paiement par virement administratif sous 50 jours sur fonds propres du Chu.
Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de 8 points de pourcentage.
le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, due pour tout retard de paiement, en sus des intérêts moratoires est fixé à 40 euros.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation : 

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 

Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature : 
     - Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.
cf. règlement de consultation.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : OUI

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
     - valeur technique : 55 %;
     - valeur financière : 45 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 23 avril 2019, à 16 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2019-GHTMAPA039-FTIE.

Renseignements complémentaires : délai d'exécution est fixé à 6 mois à compter de la date indiquée dans l'ordre de service de démarrage des travaux.
Une visite préalable des lieux est obligatoire avant l'établissement de l'offre.
Le candidat est invité à prendre rendez-vous en contactant le représentant du maitre d'œuvre M. Fabien JUVENELLE au 04.93.28.76.41 Mail : f.juvenelle@ch-menton.fr
cette visite est programmée le 8 Avril 2019 à 14 heures au CH de Menton, Hall d'accueil du Bâtiment A
Conditions d'obtention des documents : Format électronique : via le site dont l'adresse Internet est https://www.marches-publics.gouv.fr de manière gratuite. Conditions de remise des offres ou des candidatures : les candidats doivent IMPERATIVEMENT transmettre leur pli par voie électronique, exclusivement sur le profil acheteur du CHU de Nice, la plate-forme PLACE, avant la date et heure limite de réception des plis, à l'adresse suivante : https://www.marches-publics.gouv.fr. Toute modification apportée aux documents constituant l'offre après leur dépôt est interdite et entraînera le rejet de l'offre. Les modalités précises de l'envoi des plis dématérialisés sont indiquées dans le règlement de consultation. Date prévisionnelle de démarrage des travaux : Dès notification. Le détail des critères de jugement des offres figure dans le Règlement de Consultation.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 26 mars 2019.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : CH DE MENTON LA PALMOSA Renseignements d'ordre technique : Service technique M.JUVENELLE Fabien Tél 04.93.28.76.41 Mail : f.juvenelle@ch-menton.fr Renseignements d'ordre administratif : Cellule des Marchés du GHT 06 Mme PEDRENO Tél 04.92.03.46.84 Mail : pedreno.m@chu-nice.fr ou Mme ALLASIA Tél 04.92.03.42.52 Mail allasia.s@chu-nice.fr.
 2 avenue Antoine Péglion - B.P. 189,  06507 Menton Cedex, , tél. : 04-93-28-76-41, , télécopieur : 04-93-58-76-06, , courriel : f.juvenelle@ch-menton.fr,  adresse internet : https://www.marches-publics.gouv.fr.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Nice 18 avenue des Fleurs CS 61039 06050 Nice Cedex 1, tél. : 04-89-97-86-00, courriel : greffe.ta-nice@juradm.fr adresse internet : http://nice.tribunal-administratif.fr/.

Organe chargé des procédures de médiation : Secrétariat Général pour les Affaires Générales Comité Consultatif Interrégional Amiable des Litiges boulevard Franck Peytral 13282 Marseille, tél. : 04-91-15-63-74, télécopieur : 04-91-15-61-90.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal Administratif de Nice 18 avenue des Fleurs CS 61039 06050 Nice Cedex 1, tél. : 04-89-97-86-00, courriel : greffe.ta-nice@juradm.fr adresse internet : http://nice.tribunal-administratif.fr/.

Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous