Centrale des marchés
Mise en conformité du système de désenfumage de l'internat du Collège du Bleymard Mise en conformité du système de désenfumage de l'internat du Collège du Bleymard mise en conformité du système de désenfumage de l'internat du Collège du Bleymard ville : Mende code_postal : 4...
Département de la Lozère 48001Mende dag-marches@cg48.fr 0466492786
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Mise en conformité du système de désenfumage de l'internat du Collège du Bleymard

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 122392

Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (01/06/12)
12-109666
Avis de marché
Département de publication : 48
Annonce No 12-109666
Travaux- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Département de la Lozère.
 Correspondant :  le président, 4 Rue de la Rovère B.P. 24, 48001 Mende, tél. : 04-66-49-66-54, télécopieur : 04-66-49-27-86, courriel : dag-marches@cg48.fr, adresse internet : http://www.lozere.fr/.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.lozere.fr/.

Objet du marché : mise en conformité du système de désenfumage de l'internat du Collège du Bleymard .

Caractéristiques principales : 
travaux d'installation d'un réseau de gaines dans les locaux afin d'assurer la ventilation et le désenfumage des circulations de l'internat du collège. Ces travaux consistent au percement de dalles béton pour le passage et l'installation de diverses gaines de désenfumage et de caissons de ventilation avec leurs raccordements électriques.
contraintes particulières : Travaux prévus en site libéré (par les éléves, le personnel et les enseignants) puisque programmés en période de vacance scolaire (Juillet Août 2012).
après la rentrée scolaire, sur la fin de chantier, les travaux pour finitions ou mises au point, se feront en site occupé avec toutes les contraintes supplémentaires que cela imposera.
pour toutes interventions dans les locaux occupés se réferer aux directives convenues par le chef d'établissement ou son gestionnaire.
 
Des variantes seront-elles prises en compte: oui.
Possibilité de présenter une offre pour plusieurs lots.

Durée du marché ou délai d'exécution : .
les délais de chacun des lots partent de la date fixée par l'ordre de service général, et les dates d'interventions devront respecter le calendrier détaillé d'exécution
Cautionnement et garanties exigés : garantie à première demande à concurrence de 100 % du montant de l'avance.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : prix unitaires, fermes actualisables
marché financé par des crédits du budget départemental.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : groupement solidaire.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature autre que la langue française : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 
situation juridique de l'entreprise : (Dc1 ou équivalent).
copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ;
déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du Cmp (Dc1 ou équivalent) ; 
La capacité économique et financière de l'entreprise :
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du contrat, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles (Dc2 ou équivalent) ; 
les renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de l'entreprise :
Etat de l'effectif et de ses qualifications nécessaires pour mener à bien ce type de mission dans les délais impartis,
déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de contrats de même natureliste de trois prestations similaires au cours des trois dernières années avec au moins une référence d'importance équivalente (joindre les certificats de capacité des maître d'ouvrage). Cette liste pourra remplacer les certificats de qualifications demandés dans le règlement de la consultation.
pour le lot 1 : Gros œuvre 
pour le lot 2 : Couverture - charpente 
Pour le lot 3 : Cloisons sèches - plafonds 
pour le lot 4 : Menuiserie intérieure et extérieure 
pour le lot 5 : Peinture 
Pour le lot 6 : Chauffage - sanitaires 
Pour le lot 7 : Electricité 
Documentations relatives aux éléments des canalisations et habillages des conduites de ventilation ou désenfumage avec leurs caractéristiques techniques.
mémoire décrivant les moyens de collecte puis les filières d'élimination des déchets d'emballage, de gravats et chutes de chantier.

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
     - prix des prestations (sauf pour le lot 6 : prix des prestations : 70 % et coût du contrat de maintenance : 5 %) : 75 %;
     - valeur technique de l'offre appréciée au regard des éléments du mémoire justificatif : 25 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 21 juin 2012, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 12smpc48.

Renseignements complémentaires : retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier sur http://www.lozere.fr/
Délai d'exécution : Le délai d'exécution de l'ensemble des lots est de 75 jours calendaires maximum.
type de marché de Travaux : Execution
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Nîmes, 16 avenue Feuchères, Cs 88010
30941 NîmesCedex 09
tél : 0466273700 télécopieur : 0466362786
mel : greffe.ta-nimes@juradm.fr
précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : cf. coordonnées Tribunal ci-dessus
service des Marchés Publics et du Contentieux du Conseil général de la Lozère - Mme Fayol Nadège
B.P. 141 - 48004 Mende Cedex 4(par courrier)
2, chemin Saint-Ilpide - 48000 Mende(Sur place)
tél : 04 66 49 66 54 - télécopieur : 04 66 49 27 86
courriel : dag-marches@cg48.fr
le dossier de consultation des entreprises remis gratuitement est disponible à l'adresse suivante : http://www.marches-publics.info.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 1.e.r juin 2012.

Renseignements relatifs aux lots :  
Lot
1.
 - 
Gros - œuvre
 
Lot
2.
 - 
Couverture - Charpente
 
Lot
3.
 - 
Cloisons sèches - plafonds
 
Lot
4.
 - 
Menuiserie intérieure et extérieure
 
Lot
5.
 - 
Peinture
 
Lot
6.
 - 
Chauffage - sanitaires
 
Lot
7.
 - 
Electricité

Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous