Centrale des marchés
Travaux d'extension et de réaménagement du centre d'exploitation de LA FERTE SOUS JOUARRE Travaux d'extension et de réaménagement du centre d'exploitation de LA FERTE SOUS JOUARRE.L'ensemble des prestations à réaliser a été décomposé en 3 lots :Lot 01 : Démolition / Gros OEuvre / Charpe...
Département de Seine-et-Marne 77010Melun Cedex
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Archive

Travaux d'extension et de réaménagement du centre d'exploitation de LA FERTE SOUS JOUARRE

Marché public ou privé
Référence du marché : 6969121

Date de clôture estimée : 30/09/22
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (13/07/22)
22-98764

Département(s) de publication : 77
Annonce No 22-98764
I.II.III.IV.V.VI.

FNS SIMPLE AVIS DE MARCHÉ

Section I : Identification de l'acheteur

Nom complet de l'acheteur :
Département de Seine-et-Marne
Type de Numéro national d'indentification :
SIRET
N° National d'identification :
22770001000019
Ville :
Melun Cedex
Code Postal :
77010
Groupement de commandes :
Non
Département(s) de publication : 77

Section 2 : Communication

Lien direct aux documents de la consultation :
https://marches.maximilien.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=815451&orgAcronyme=g3h
Identifiant interne de la consultation :
TRX_CE_LFSJ
Intégralité des documents sur le profil d'acheteur :
Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles :
Non
Nom du contact :
Plateforme maximilien
Adresse mail du contact :
Numéro de téléphone du contact :

Section 3 : Procedure

Type de procédure :
Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation :
aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de preuve :
capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve :
Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les services objet du marché , réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles (à compléter dans le DC2 le cas échéant).
capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve :
- Une liste de références de moins de trois ans pour des prestations de même nature en indiquant le montant, l'année de réalisation et le destinataire public ou privé ; assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants-La liste des moyens humains du soumissionnaire -Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le soumissionnaire dispose pour la réalisation de marchés de même nature
Technique d'achat :
Sans objet
Date et heure limite de réception des plis :
20 septembre 2022 - 16:00
Présentation des offres par catalogue électronique :
Interdite
Réduction du nombre de candidats :
Non
Possibilité d'attribution sans négociation :
Oui
L'acheteur exige la présentations de variantes :
Non
Identification des catégories d'acheteurs intervenant (si accord-cadre) :
Critères d'attribution :
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents dumarché.

Section 4 : Identification du marché

Intitulé du marché :
Travaux d'extension et de réaménagement du centre d'exploitation de LA FERTE SOUS JOUARRE
Code CPV principal
Descripteur principal : 45000000
Type de marché :
Services
Description succincte du marché :
Travaux d'extension et de réaménagement du centre d'exploitation de LA FERTE SOUS JOUARRE.L'ensemble des prestations à réaliser a été décomposé en 3 lots :Lot 01 : Démolition / Gros OEuvre / Charpente / Couverture / Bardage / Menuiseries Extérieures / Aménagements IntérieursLot 02 : Plomberie / Chauffage / Ventilation / ÉlectricitéLot 03 : Faux-plafonds / Carrelage / Faïence / Peintures / Sols Souples
Lieu principal d'exécution du marché :
La Ferté Sous Jouarre
Durée du marché (en mois) :
6
Valeur estimée (H.T.) :
Valeur entre :
et :
La consultation comporte des tranches :
Non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché :
Non
Marché alloti :
Oui
Mots descripteurs : Tous corps d'état

Section 5 : Lots

OBJET : Travaux d'extension et de réaménagement du centre d'exploitation de LA FERTE SOUS JOUARRE
Description du lot : Lot no1 : Démolition - Gros œuvre - Charpente - Couverture - Bardage - Menuiseries extérieures - Aménagements intérieurs
Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45111100
Estimation de la valeur hors taxes du lot :  euros
Lieu d'exécution du lot : La ferté sous Jouarre

Description du lot : Lot 02 : Plomberie / Chauffage / Ventilation / Electricité
Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45330000
Estimation de la valeur hors taxes du lot :  euros
Lieu d'exécution du lot : La Ferté sous Jouarre

Description du lot : Lot 03 : Faux-plafonds / Carrelage / Faïence / Peintures / Sols Souples
Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45442100
Estimation de la valeur hors taxes du lot :  euros
Lieu d'exécution du lot : La Ferté sous Jouarre

Section 6 : Informations Complementaires

Visite obligatoire :
Oui
Détail sur la visite (si oui) :
Lundi1er août 2022 à 14h00Mercredi 10 août 2022 à 09h00Mardi 30 août 2022 à 9h00Jeudi 1er septembre 2022 à 14h00Personne à contacter pour la prise de rendez-vous pour la visite : Bastien SCACCO - bastien.scacco@departement77.fr
Autres informations complémentaires :
duree Le présent marché prendra effet à compter de sa notification au titulaire et s'achèvera lors de la levée des réserves à la fin du délai de garantie de parfait achèvement.Delais Les travaux concernant l'ensemble des lots seront exécutés dans un délai global de 6 mois. (hors période de préparation)les travaux seront réalisés conformément au planning prévisionnel d'exécution, fourni dans le DCE et confirmé ou modifié dans les conditions prévues à l'article 28-2 du Ccag-Travaux.Ce délai suppose des interventions pendant toute la durée des congés scolaires, y compris les mois de juillet et d'août.Par dérogation à l'article 28.1 du CCAG Travaux, il est fixé une période de préparation d'une durée de un mois à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant son démarrage. Cette période de préparation n'est pas comprise dans le délai d'exécution des travaux.a titre indicatif, les prestations seront exécutées à partir de JANVIER 2023jugement DES PropositionsLe choix de l'offre économiquement la plus avantageuse se fera en fonction des critères pondérés suivants :1) Le Prix, noté sur 60 points2) La Valeur technique de l'offre, notée sur 40 points, Pour l'attribution du marché, le jugement des offres sera effectué sur un total de 100 points.La valeur technique de l'offre sera jugée au regard de la clarté et de la pertinence des informations contenues dans le mémoire technique du soumissionnaire et notée conformément aux sous-critères détaillés ci-dessous :- sous-Critère 1 : Moyens humains 20 pointsmoyens humains réellement affectés au chantier en fonction de l'avancement des travaux, compétences du personnel affecté au chantier et de l'encadrement :o Moyens en encadrement, y compris la qualification du personnel d'encadrement et leur expérience dans un organigramme fonctionnel, o Moyens humains pour l'exécution, o Organisation et mode d'intervention au niveau des études (intervenants internes ou externes, nature des Bet), o Méthodologie de gestion des sous-traitants et/ou cotraitants (réseau partenarial, rencontre systématique, contrôle des éléments d'études, contrôle de l'exécution).- sous-Critère 2 : Moyens techniques 15 pointsmoyens techniques à disposition et organisation du chantier et des travaux prévus : o Contrôles interne/externe mis en œuvre pour garantir la bonne exécution des prestations,o Moyens techniques dédiés au chantier, o Planning détaillé d'exécution (faisant apparaître les quantités des tâches principales et le nombre d'ouvriers nécessaires par corps d'état).- sous-Critère 3 : Démarche qualité 5 pointsdémarche qualité vis-à-vis de la charte de chantier propre :o Dispositions pour limiter les nuisances (sonores, olfactives et visuelles) vis-à-vis des utilisateurs et des riverainso Gestion des déchets (valorisation, tri et élimination).negociation :Conformément à l'article R.2152-1 du code de la commande publique, les offres irrégulières, inappropriées ou inacceptables seront éliminées. Les offres irrégulières ou inacceptables peuvent devenir régulières ou acceptables à l'issue de la négociation ou du dialogue, à condition qu'elles ne soient pas anormalement basses.Au titre des négociations, l'acheteur pourra rattraper les offres irrégulières ou inacceptables. Les offres qui resteront irrégulières ou inacceptables à l'issue de la négociation seront éliminées, sans pouvoir être analysées et jugées.Le Département se réserve la possibilité d'engager des négociations avec la ou les trois (3) premières sociétés arrivées en tête du classement provisoire, sur le prix et/ou les critères de jugement définis dans le présent règlement de la consultation, tous les éléments constitutifs de l'offre nécessitant un complément d'information, ou sur tout autre élément du marché. Ces indications pourront être précisées dans les courriers de chaque soumissionnaire invité à négocier.En tout état de cause, la négociation ne pourra porter ni sur l'objet du marché, ni modifier substantiellement les caractéristiques et les conditions d'exécution du marché/de l'accord cadre telle qu'elles sont définies dans les documents de consultation.L'acheteur peut également attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation.Le Département se réserve la possibilité d'organiser les négociations par tous moyens. Ainsi, il pourra adresser une demande écrite aux soumissionnaires admis à négocier ou encore décider de les rencontrer. Les échanges et communications seront réalisés par voie électronique sur le portail Maximilien.A l'issue de la négociation, les soumissionnaires devront remettre une nouvelle proposition écrite dans les délais précisés dans l'invitation à négocier. Ce sont ces nouvelles propositions qui seront analysées et classées. Si la négociation porte également sur le prix du marché, le soumissionnaire devra fournir un nouvel acte d'engagement conforme au prix négocié. En cas d'absence de réponse aux négociations, ne sera prise en compte pour l'analyse de l'offre que la dernière proposition présentée par le soumissionnaire.Au vu de ces nouvelles propositions, le Département effectuera un classement des soumissionnaires appelés à négocier au regard des critères de jugement des offres initialement prévus dans le présent règlement de la consultation. Le Département attribuera ensuite le marché à l'entreprise arrivée en tête du classement définitif.conformément à l'article L.2141-7 du code de la commande publique, le Département se réserve la possibilité d'exclure de la procédure un soumissionnaire qui n'aurait pas correctement exécuté ses obligations contractuelles découlant d'un précédent marché.heures d'insertion socialepour le lot no1 : Démolition - gros œuvre - charpente - couverture - bardage - menuiseries extérieures - aménagements intérieurs284 heures sur le temps total de main-d'œuvre nécessaire à la réalisation des prestations.pour le lot no2 : Plomberie - chauffage - ventilation - électricité112 heures sur le temps total de main-d'œuvre nécessaire à la réalisation des prestations.pour le lot no3: Faux plafonds - carrelage - faïence - peintures - sols souples45 heures sur le temps total de main-d'œuvre nécessaire à la réalisation des prestations.Du temps total de main d'œuvre nécessaire à la production des prestations.organe chargé des procédures de médiation : Comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics de Paris :Préfecture de la région Île-De-FrancePréfecture de Paris5, rue Leblanc75911 Paris Cedex 15tél. : +33 1 82 52 42 72télécopieur : +33 1 82 52 42 95courriel : ccira@paris-idf.gouv.frinstance chargé des procédures de recours :Tribunal Administratif de Melun43 rue du Général de GaulleCase postale no 863077008 Melun CedexTel : 01.60.56.66.30télécopieur : 01.60.56.66.10adresse internet (Url) : http://melun.tribunal-administratif.frUn recours contentieux peut être adressé au tribunal administratif de Melun, par le biais d'une requête remise ou envoyée au greffe du Tribunal administratif, ou via l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.Délais d'introduction des recours : - référé précontractuel : recours possible jusqu'à la signature du marché,- référé contractuel : recours possible dans un délai de 31 jours calendaires à compter de la publication de l'avis d'attribution du marché, ou à défaut 6 mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat,- recours de plein contentieux : recours dans un délai de 2 mois à compter de la publication de l'avis d'attribution du marché
Date d'envoi du présent avis :
13 juillet 2022
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous