Centrale des marchés
ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES LES CAPUCINS & MEZEREAUX - RÉFECTION DE SALLES ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES LES CAPUCINS & MEZEREAUX - RÉFECTION DE SALLES correspondant : Mlle CORIAN ERIKA ville : Melun cedex adresse : Ville de Melun, Pôle Ressources - Direction des Finances, d...
COMMUNE MELUN 77011Melun cedex
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES LES CAPUCINS & MEZEREAUX - RÉFECTION DE SALLES

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 4365955

Date de clôture estimée : 26/03/19
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (28/02/19)
19-32317
Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 77, 91
Annonce No 19-32317
Travaux
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : COMMUNE MELUN.
 Correspondant : Mlle corian erika, ville de Melun, Pôle Ressources - direction des Finances, de la Commande Publique et du Contrôle de Gestion 77011 Melun Cedex, tél. : 01-64-52-90-47 adresse internet : http://www.ville-melun.fr.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : écoles élémentaires les capucins et mezereaux - réfection de salles.
Type de marché de travaux :  exécution.
Catégorie de services : 1.
CPV - Objet principal : 45421146
Objets supplémentaires : 09310000.
Lieu d'exécution : elémentaire les Capucins 19 route de Voisenon / Elémentaire Mézereaux 1 rue Nicolas Tappereau, 77000 Melun.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales : 

la procédure de passation utilisée est : la procédure adaptée ouverte. Elle est soumise aux dispositions de l'article 27 du Décret no2016-360 du 25 mars 2016.
le projet concerne la réfection de salles de classes et bureaux dans les écoles élémentaires les capucins et Mezereaux.
Les classes et bureaux concernés par la présente opération sont situés dans des bâtiments de type R+2.
Les travaux devront s'effectuer en limitant le plus possible la gêne des utilisateurs et des personnels et celle des riverains.
les travaux envisagés se décomposent de la manière suivante :
- lot no1 : Faux plafonds pour l'école élémentaire les Capucins
- lot no2 : Electricité pour les écoles élémentaires les Capucins et les Mézereaux
- lot hors consultation (sur marché à bon de commande) : Peinture et revêtements de sol
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : écoles élémentaires les capucins et mezereaux - réfection de salles.
Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour tous les lots.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des demandes de paiement.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : le pouvoir adjudicateur ne souhaite pas imposer une forme de groupement à l'attributaire du marché. Cependant, le pouvoir adjudicateur préconise le groupement conjoint avec mandataire solidaire.
il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels
et de membres d'un ou plusieurs groupements.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 

Autres renseignements demandés : 
     - Autres renseignements demandés : les documents à produire, à l'appuie de la candidature et de l'offre sont décrits à l'article 6.1 du règlement dela consultation.;
     - Autres renseignements demandés : les critères retenus pour le jugement des offres dont décrits à l'article 8.2 du règlement de la consultation.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : OUI

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 26 mars 2019, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 1900015.

Renseignements complémentaires : une visite sur site est obligatoire. L'offre d'un candidat qui n'a pas effectué cette visite sera déclarée irrégulière.
les candidats devront prendre rendez-vous, avec la personne désignée ci-dessous qui effectuera la visite : M. Henri-Pierre FAUVEL - gestionnaire patrimoine bâti - ville de Melun - service Bâtiment - coordonnées : Tél : 01 64 09 12 87- courriel : hpfauvel@ville-melun.fr
la transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur, à l'adresse URL suivante : http://www.marches-melun.com
Le pouvoir adjudicateur applique le principe "Dites-Le nous une fois". Par conséquent, les candidats sont dispensés de transmettre les documents de la candidature demandés s'ils sont contenus dans un espace de stockage numérique gratuit (il doit fournir les informations nécessaires à la consultation de cet espace de stockage)
- par exemple, ils peuvent être mis à disposition sur votre compte entreprise Maximilien dans un coffre-fort
électronique gratuit.
- ou s'ils ont déjà été transmis à l'acheteur dans le cadre d'une précédente consultation et demeurent valables
(indiquer la référence de cette consultation).

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
l'ensemble du dossier de consultation peut être obtenu gratuitement par téléchargement à l'adresse électronique suivante : www.marches-melun.com (no de la ligne "hotline" : 01 76 64 74 08 pour l'assistance éventuelle au téléchargement).
il est fortement conseillé de s'inscrire sur https://marches.maximilien.fr pour être alerté des éventuelles modifications ou précisions sur les consultations téléchargées.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 28 février 2019.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : 
 adresse internet : https://marches.maximilien.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=333053&orgAcronyme=p1v.

Instance chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MELUN 43 rue du general de gaulle 77011 Melun, tél. : 01-60-56-66-30, télécopieur : 01-60-56-66-10 adresse internet : http://melun.tribunal-administratif.fr.

Renseignements relatifs aux lots : 


Lot(s) 1. - faux plafonds pour l'école élémentaire les Capucins.
Les travaux à réaliser par l'entreprise dans le cadre de son marché sont essentiellement les suivants :
- installation de chantier ;
- fourniture et pose de faux-plafonds sur ossatures
Informations complémentaires : le délai d'exécution est de 5 semaines dont 2 semaines de préparation de chantier.
C.P.V. - Objet principal : 45421146.
Mots descripteurs : Bâtiment

Lot(s) 2. - electricité pour les écoles élémentaires les Capucins et les Mézereaux.
Les travaux à réaliser par l'entreprise dans le cadre de son marché sont essentiellement les suivants :
- pose de luminaires ;
- pose de blocs de prises électriques et informatique ;
- pose d'une baie de brassage
Informations complémentaires : le délai d'exécution est de 5 semaines dont 2 semaines de préparation de chantier.
C.P.V. - Objet principal : 09310000.
Mots descripteurs : Bâtiment
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous