Centrale des marchés
AMENAGEMENT D'UN PARKING - QUARTIER SCHUMAN AMENAGEMENT D'UN PARKING - QUARTIER SCHUMAN designation : COMMUNE MELUN url : http://www.ville-melun.fr ville : Melun cedex cp : 77011 correspondant : Mlle CORIAN ERIKA, Ville de Melun ...
COMMUNE MELUN 77011Melun cedex
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

AMENAGEMENT D'UN PARKING - QUARTIER SCHUMAN

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 4316087

Date de clôture estimée : 26/02/19
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (07/02/19)
19-20238
Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 77, 91
Annonce No 19-20238
Travaux
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : COMMUNE MELUN.
 Correspondant : Mlle corian erika, Ville de Melun, pôle Ressources - direction des Finances, de la Commande Publique et du Contrôle de Gestion 77011 Melun Cedex, tél. : 01-64-52-90-47 adresse internet : http://www.ville-melun.fr.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : amenagement d'un parking - quartier schuman.
Type de marché de travaux :  exécution.
CPV - Objet principal : 45454100
Objets supplémentaires : 45112500
45232410
45233200.
Lieu d'exécution : quartier Schuman, 77000 Melun.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales : 

la procédure de passation utilisée est la procédure adaptée ouverte. Elle est soumise aux dispositions de l'article 27 du Décret no2016-360 du 25 mars 2016.
le présent marché comprend des travaux de voirie pour l'aménagement d'un parking au Quartier Schuman, sur la Ville de Melun.
Ces travaux comprennent principalement :
- des travaux préparatoires,
- des travaux de terrassement,
- des travaux d'assainissement, fourreaux, bordurages, éclairage et engazonnement,
- des travaux de fondations de chaussée,
- des travaux de revêtement de surface,
- des travaux divers.
les travaux devront être exécutés dans les règles de l'art et devront respecter toute la réglementation en vigueur à la date de signature du marché
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : amenagement d'un parking - quartier schuman.
Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : non.

Durée du marché ou délai d'exécution : 2 mois à compter de la notification du marché.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : les prestations seront financées selon les modalités suivantes : sur fonds propres de la collectivité et subventions publiques.
les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : le pouvoir adjudicateur ne souhaite pas imposer une forme de groupement à l'attributaire du marché. Cependant, le pouvoir adjudicateur préconise le groupement conjoint avec mandataire solidaire.
il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 

Autres renseignements demandés : 
     - Autres renseignements demandés : les documents à produire, à l'appuie de la candidature et de l'offre sont décrits à l'article 6.1 du règlement de la consultation.;
     - Autres renseignements demandés : les critères retenus pour le jugement des offres dont décrits à l'article 8.2 du règlement de la consultation.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : OUI

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 26 février 2019, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 1900008.

Renseignements complémentaires : le délai d'exécution de l'ensemble des travaux est de 2 mois dont 1 mois de préparation de chantier. L'exécution des travaux débute à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux.
une visite sur site est obligatoire. L'offre d'un candidat qui n'a pas effectué cette visite sera déclarée irrégulière.
les candidats devront prendre rendez-vous, avec la personne désignée ci-dessous qui effectuera la visite : M. Yves LERMINIER - ingénieur - ville de Melun - service Infrastructures - hôtel de Ville - coordonnées : Tel : 01.64.52.74.44 - courriel : infrastructures@ville-melun.fr
la transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur, à l'adresse URL suivante : http://www.marches-melun.com/.
Il est rappelé que la réception des candidatures et des offres, tous les échanges avec l'entreprise ainsi que les notification des décisions seront obligatoirement dématérialisées.
le pouvoir adjudicateur applique le principe "Dites-Le nous une fois". Par conséquent, les candidats sont dispensés de transmettre les documents de la candidature demandés s'ils sont contenus dans un espace de stockage numérique gratuit (il doit fournir les informations nécessaires à la consultation de cet espace de stockage)
- par exemple, ils peuvent être mis à disposition sur votre compte entreprise Maximilien dans un coffre-fort électronique gratuit.
- ou s'ils ont déjà été transmis à l'acheteur dans le cadre d'une précédente consultation et demeurent valables (indiquer la référence de cette consultation).

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
l'ensemble du dossier de consultation peut être obtenu gratuitement par téléchargement à l'adresse électronique suivante : www.marches-melun.com (no de la ligne "hotline" : 01 76 64 74 08 pour l'assistance éventuelle au téléchargement).
il est fortement conseillé de s'inscrire sur https://marches.maximilien.fr pour être alerté des
éventuelles modifications ou précisions sur les consultations téléchargées.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 7 février 2019.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : 
 adresse internet : https://marches.maximilien.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=331561&orgAcronyme=p1v.

Instance chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MELUN 43 rue du general de gaulle 77011 Melun, tél. : 01-60-56-66-30, télécopieur : 01-60-56-66-10 adresse internet : http://melun.tribunal-administratif.fr.

Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous