Centrale des marchés
marché de travaux pour l'adaptation des cuisines pédagogiques des bâtiments N et O du Lycée Le Gué à Tresmes à Congis-Sur-Thérouanne (77) 77 travaux pour l'adaptation des cuisines pédagogiques des bâtiments n et o du lycée le gué à Tresmes à Congis-Sur-Thérouanne code_postal : 77004 ville : Melun Cedex lieu : 10 rue Dajot - bp...
AMENAGEMENT 77 77004Melun mandats@amenagement77.fr 0164375140
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Marché de travaux pour l'adaptation des cuisines pédagogiques des bâtiments N et O du Lycée Le Gué à Tresmes à Congis-Sur-Thérouanne (77)

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 844566

Date de clôture estimée : 02/12/13
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (08/10/13)
13-176215
JOUE (08/10/13)
335659-2013

Travaux


AVIS DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact :
AMENAGEMENT 77, 10 rue Dajot - bp34 10 rue Dajot, à l'attention de Mme QUINTO Caroline, F-77004 Melun Cedex. Tél. : (+33) 1 64 37 24 59. E-mail : mandats@amenagement77.fr. Fax : (+33) 1 64 37 51 40.

Adresse(s) internet :

Adresse du profil d'acheteur : http://www.iledefrance.fr/marches-publics/.

Accès électronique à l'information : https://avis.maximilien.fr

Soumission des offres et des demandes de participation par voie électronique : https://avis.maximilien.fr

Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : Auprès du (ou des) point(s) de contact(s) susmentionné(s).

Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d'acquisition dynamique) peuvent être obtenus : Auprès du (ou des) point(s) de contact(s) susmentionné(s).

Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : Région Ile de France - Unité Affaires juridiques, marchés, Qualité, 35, boulevard des Invalides, contact : secrétariat de la Commission d'appel d'offres de 9h à 12h et de 14h à 17h, du lundi au vendredi, F-75007 Paris. URL : https://avis.maximilien.fr/index.php?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=53911&orgAcronyme=t5y
I.2) Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale.

Autre : collectivité Territoriale.

Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs : non.
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur :
marché de travaux pour l'adaptation des cuisines pédagogiques des bâtiments N et O du Lycée Le Gué à Tresmes à Congis-Sur-Thérouanne (77).
II.1.2) Type de marché et lieu d'exécution, de livraison ou de prestation
Travaux :
exécution

Lieu principal d'exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des serviceslycée le Gué à Tresmes - rue du Gué, 77440 Congis-sur-Therouanne.
Code NUTS , FR1, .
II.1.3) Information sur le marché public, l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
II.1.4) Information sur l'accord-cadre :
II.1.5) Description succincte du marché ou de l'acquisition/des acquisitions :
marché de travaux pour l'adaptation des cuisines pédagogiques des bâtiments N et O du Lycée Le Gué à Tresmes à Congis-Sur-Therouanne (77).

II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :
39221000, 45262522,09310000,45330000,90910000.
II.1.7) Marché couvert par l'accord sur les marchés publics (AMP) : non.
II.1.8) Lots :

Division en lots : oui.

Il est possible de soumettre des offres pour : un ou plusieurs lots
II.1.9) Variantes
Des variantes seront prises en considération : non.
II.2) Quantité ou étendue du marché
II.2.1) Quantité ou étendue globale : le projet comprend quatre zones d'interventions, avec les principaux objectifs suivants :
- bâtiment O Rez-De-Chaussée : Remplacement de l'ensemble du fourneau central, et adaptation des alimentations fluides liées.
- bâtiment O R+1 : Remplacement partiel d'équipement du fourneau central, et adaptation des alimentations fluides liées.
- Bâtiment N Rez-De-Chaussée: Agrandissement de la zone de cuisson par suppression d'une circulation - déplacement, modification partiel des équipements, et adaptation des alimentations fluides liées - déplacement des hottes d'extraction et adaptation des réseaux.
- bâtiment N R+1 : Modification du cloisonnement entre les deux zones de cuisson - remplacement et modification d'implantation des deux fourneaux centraux - adaptation des alimentations fluides liées - déplacement des hottes d'extraction et adaptation des réseaux.
les travaux sont traités en 5 lots distincts faisant l'objet de 5 marchés séparés.
II.2.2) Informations sur les options :

Options : non.II.2.3) Reconduction


Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : non
II.3) Durée du marché ou délai d'exécution des travaux :

Durée en mois : 8(à compter de la date d'attribution du marché).
Lot n° 1

Intitulé : Démolition - Maçonnerie - Second oeuvre
1) Description succincte :
Réalisation de démolitions, maçonnerie, l'étanchéité, carrelage de sol, faience murale, faux plafond, menuiseries intérieures, peinture.
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45262522, 45111100,45431000,45421000,45442100.
3) Quantité ou étendue :
Le titulaire du lot 1 n'interviendra que sur le Bâtiment N.
4) Durée du marché ou dates de début/d'achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots
Démolition : démolition de cloisons et murs intérieurs (60m²) , de carrelage (200m²), de socle d'étanchéité, dépose de siphons de sol, démolition en plancher pour passage des fluides, démolition de faience murale.
Maçonnerie : cloisonnement parpaing (12m²), socles d'étanchéité, scellement siphons et caniveaux de sol
Etanchéité de sol (190m²), carrelage de sol (190m²), reprise de faience murale suite aux démolitions (30m²), faience murale (20m²), Faux-plafond (190m²), Menuiseries intérieures : portes polyéthylène et châssis vitrés, Peinture (30m²).
Lot n° 2

Intitulé : Electricité courants forts et faibles
1) Description succincte :
Réalisation des installations d'électricité courants forts et faibles.
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
09310000.
3) Quantité ou étendue :
Le titulaire du lot 2 interviendra sur les bâtiments N et O.
4) Durée du marché ou dates de début/d'achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots
Eclairage de chantier et armories de chantier , la dépose des alimentations des équipements de cuisine supprimés, la création des alimentations des nouveaux équipements de cuisine, la modification des alimentations des équipements de cuisine conservés mais déplacés, la modification des installations liées aux interventions des autres corps d'état, faux plafond, cloisons etc., les modifications des distributions principales des armoires divisionnaires depuis le TGBT, les modifications des distributions des tableaux depuis les armoires divisionnaires, les modifications des armoires divisionnaires, des tableaux et du TGBT, la reprise du réseau de terre existant, les liaisons équipotentielles, les distributions secondaires, le petit appareillage (pc, inter, BP...), les arrêts d'urgence , les appareils d'éclairage y compris lampes et tubes , l'éclairage intérieur , l'éclairage de sécurité d'évacuation et d'ambiance , les alimentations nécessaires aux autres corps d'états , l'alarme incendie , l'installation téléphonique/informatique.
Lot n° 3

Intitulé : Ventilation - Plomberie
1) Description succincte :
Réalisation des installations de ventilation et de plomberie.
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45330000, 45331210.
3) Quantité ou étendue :
Le titulaire du lot 3 interviendra sur les bâtiments N et O
4) Durée du marché ou dates de début/d'achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots
Ventilation : le déplacement et la modification des hottes dans les cuisines du bâtiment N rez-de-chaussée et N R+1, le déplacement des bouches de soufflages et de compensation dans les mêmes zones, la modification des réseaux, la modification des installations liées aux interventions des autres corps d'état, faux plafond, cloisons etc.
Plomberie : la dépose des alimentations des équipements de cuisine supprimés , la création des alimentations des nouveaux équipements de cuisine , la modification des alimentations des équipements de cuisine conservés mais déplacés , la modification des installations liées aux interventions des autres corps d'état, faux plafond, cloisons etc. , la fourniture et le raccordement de siphons de sol.
Lot n° 4

Intitulé : Equipements spécifiques de cuisine
1) Description succincte :
Fourniture et pose des équipements spécifiques de cuisine.
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
39221000.
3) Quantité ou étendue :
Le titulaire du lot 4 interviendra sur les bâtiments N et O.
4) Durée du marché ou dates de début/d'achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots
Les prestations du présent lot comprendront la fourniture, la pose, le raccordement et la mise en service de tous les ouvrages et les éléments nécessaires à la réalisation des installations d'équipements de cuisine, et pour la dépose, repose et modification des équipements existants des cuisines pédagogiques situées Bâtiment O - RDC , Bâtiment O - R+1 , Bâtiment N - RDC Bâtiment N - R+1.
Lot n° 5

Intitulé : Nettoyage final et désinfection des locaux
1) Description succincte :
Réalisation d'un nettoyage et désinfection des locaux à la suite des travaux
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
90910000, 90921000.
3) Quantité ou étendue :
Le titulaire du lot 5 interviendra sur les bâtiments N et O
4) Durée du marché ou dates de début/d'achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots
Les prestations à réaliser comprennent pour l'essentiel : le nettoyage fin des locaux et équipements de chaque zone d'intervention, la désinfection des ces locaux et équipements.
Dans le cadre de l'exécution de leur marché, l'entreprise devra implicitement : la fourniture, le transport et la mise en oeuvre de tous les produits et matériels la réalisation parfaite et complète de ces prestations, tous les échafaudages, ou plateformes de travail, nécessaires à la réalisation des travaux; la main-d'oeuvre et les fournitures nécessaires, l'établissement des listes de produits et équipements utilisés avant travaux pour acceptation
SECTION III : RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.1) Conditions relatives au contrat
III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : Pour les lots 1, 2, 3 et 4 : Une retenue de garantie de 5,00 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant des avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant de chaque acompte par le comptable assignataire des paiements.
Cette retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande ou, si les deux parties en sont d'accord, par une caution personnelle et solidaire, constituée en totalité au plus tard à la date à laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte du marché.
Pour le lot 5 : Aucune clause de garantie financière ne sera appliquée.
III.1.2) Modalités essentielles de de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Financement prévu par une autorisation de programme affectée par délibération de l'assemblée régionale n11 - 279 du 19/05/11.
l'opération sera financée sur le budget régional au chapitre 901-2 "Constructions et équipements Scolaires".
Le paiement s'effectue par mandat administratif. Le délai de paiement maximum est fixé à trente (30) jours à compter de la réception des justifications fournies par le titulaire conformément au CCAP. Le dépassement de ce délai global de paiement ouvre de plein droit et sans formalité pour le titulaire, le bénéfice d'intérêts moratoires dont le taux sera celui du taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points.
Au titre de ces intérêts moratoires, et en plus des intérêts calculés ci-dessus, l'opérateur économique concerné a droit à une indemnité forfaitaire de 40 €o(s).
Le prix sera ferme et révisable.
III.1.3) Forme juridique que devra revetir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : Conjoint avec mandataire solidaire.
III.1.4) Autres conditions particulières :

L'exécution du marché est soumise à des conditions particulières : non.
III.2) Conditions de participation
III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession :

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : documents relatifs à la capacité juridique du candidat:
a) A fournir par l'ensemble des candidats :
-La lettre de candidature (ou DC 1)
-les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager la société, si la personne signataire n'est pas le représentant légal de la société.
-la déclaration sur l'honneur (annexe Iv) en application des articles 43, 44 et 45 du code des marchés publics.
b) A fournir si la situation du candidat le justifie :
-La copie du ou des jugements prononçant le redressement judiciaire et du ou des jugements prévoyant la mise en place d'un plan de redressement de l'entreprise.
-pour les personnes physiques ou morales ayant commencé leur activité depuis moins d'un an, le récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises.
c) A fournir pour une candidature présentée en groupement d'entreprises :
-Une lettre de candidature (ou formulaire type DC 1) faisant état de l'ensemble des membres du groupement et de l'habilitation du mandataire commun par ses co-traitants, si l'offre n'est pas signée par l'ensemble des entreprises groupées ;
-Par chaque co-traitant, l'ensemble des justificatifs listés aux a) et b).
III.2.2) Capacité économique et financière :

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : si la situation juridique des candidats le permet, ceux-ci doivent produire :
-Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant l'objet du marché, réalisés au cours des trois dernières années, ou au cours de(s) l'année(s), précédant l'envoi de l'avis d'appel public à la concurrence, si l'entreprise a été créée depuis moins de trois années ;
-Une déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels ;.
III.2.3) Capacité technique :

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : -Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat ou mis à la disposition du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années, ou au cours de(s) l'année(s), précédant l'envoi de l'avis d'appel public à la concurrence, si l'entreprise a été créée depuis moins de trois années ;
-Une présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années ou au cours de(s) l'année(s), précédant l'envoi de l'avis d'appel public à la concurrence, si l'entreprise a été créée depuis moins de trois années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin ;
-Une indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du marché ;
-Une déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature ;
-En matière de fournitures et services, une description de l'équipement technique, des mesures employées par l'opérateur économique pour s'assurer de la qualité et des moyens d'étude et de recherche de son entreprise ;
-Les certificats de qualifications professionnelles suivants (ou équivalent) : la preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat .
III.2.4) Informations sur les marchés réservés :
III.3) Conditions propres aux marchés de services
III.3.1) Information relative à la profession
III.3.2) Membres du personnel responsables de l'exécution du service
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure :
IV.1.1) Type de procédure :
ouverte.
IV.1.2) Limites concernant le nombre d'opérateurs invités à soumissionner ou à participer :
IV.1.3) Réduction du nombre d'opérateurs durant la négociation ou le dialogue :
IV.2) Critères d'attribution
IV.2.1) Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l'invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le document descriptif.
IV.2.2) Enchère électronique
Une enchère électronique sera effectuée :non.
IV.3) Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur :
1300536.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché :
non.
IV.3.3) Conditions d'obtention du cahier des charges et de documents complémentaires ou du document descriptif :
IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation :
2 décembre 2013, à 16:00
IV.3.5) Date d'envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés :
IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation :
Langue(s) officielle(s) de l'UE français
IV.3.7) Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre

Durée en jours : 180 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.3.8) Modalités d'ouverture des offres :
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Renouvellement
VI.2) Information sur les fonds de l'Union européenne
VI.3) Informations complémentaires :
Pour le présent marché, le pouvoir adjudicateur est la Région Ile de France. L'ensemble du DCE est ainsi disponible sur la plateforme https:avis.maximilien.fr (hotline: 0820 207 743 pour l'assistance éventuelle au téléchargement). Les plis contenant les candidatures et les offres doivent être transmis soit sous pli cacheté sur support papier, soit par voie électronique. Les modalités de transmission de ces documents sont détaillés dans le RC. Seront éliminés les candidats dont la candidature est irrecevable au regard des dispositions légales et réglementaires ou dont les capacités techniques ou financières paraissent insuffisantes au vu des pièces de la candidature.
A savoir également:
les offres déclarées régulières, seront analysés en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération:
-pour les lots 1, 2 et 3:
prix des prestations: 60 %
valeur technique sur la base de la Notice Méthodologique: 40 % ( Analyse du site: 5 %, Méthodologie et moyens précisant les moyens humains et matériels affectés à la mission, et les mesures de sécurité envisagées: 25 %, Les dispositions relatives à la gestion des déchets : 10 %)
- pour le lot 4:
Prix des prestations: 40 %
valeur technique sur la base de la Notice Méthodologique: 60 % ( Analyse du site et matériel existant: 5 %, Méthodologie précisant les moyens humains, les moyens de livraison et de manutention, les délais et la mise en service des équipements dont réglages et nettoyage: 5 %, Qualité des équipements au vu des fiches techniques des produits:40 %, Les dispositions relatives à la gestion des déchets: 5 %, Garantie et service après-vente: 5 %)
-pour le lot 5:
prix des prestations: 60 %
valeur technique sur la base de la Notice Méthodologique: 40 % ( Analyse du site: 5 %, Méthodologie précisant les moyens humains et matériels affectés à la mission: 25 %, Les dispositions relatives à la gestion des déchets : 10 %).
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 3 octobre 2013.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Paris, 7, rue de Jouy, F-75181 Paris Cedex 4. E-mail : greffe.ta-paris@juradm.fr. Tél. : (+33) 1 44 59 44 00. URL : http://paris.tribunal-administratif.fr. Fax : (+33) 1 44 59 46 46

Organe chargé des procédures de médiation : Tribunal Administratif de Paris, 7, rue de Jouy, F-75181 Paris Cedex 4. E-mail : greffe.ta-paris@juradm.fr. Tél. : (+33) 1 44 59 44 00. URL : http://paris.tribunal-administratif.fr. Fax : (+33) 1 44 59 46 46
VI.4.2) Introduction des recours
VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction des recours Tribunal Administratif de Paris, 7, rue de Jouy, F-75181 Paris Cedex 4. E-mail : greffe.ta-paris@juradm.fr. Tél. : (+33) 1 44 59 44 00. URL : http://paris.tribunal-administratif.fr. Fax : (+33) 1 44 59 46 46
VI.5) Date d'envoi du présent avis : 3 octobre 2013.

Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00