Centrale des marchés
Le projet consiste à restaurer les 2 monuments historiques classés du domaine de Kernault situé à Mellac en 2 phases de travaux. La 1ère phase concerne le Grenier à pans de bois: travaux sur le clo.. Le projet consiste à restaurer les 2 monuments historiques classés du domaine de Kernault situé à Mellac en 2 phases de travaux. La 1ère phase concerne le Grenier à pans de bois: travaux sur le clo...
Société d'Aménagement du Finistère 29018Quimper cedex virginie.perrot@safi29.fr
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Le projet consiste à restaurer les 2 monuments historiques classés du domaine de Kernault situé à Mellac en 2 phases de travaux. La 1ère phase concerne le Grenier à pans de bois: travaux sur le clo..

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 4156618

Date de clôture estimée : 18/01/19
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (05/12/18)
18-169146
Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 29, 56
Annonce No 18-169146
Travaux
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Société d'Aménagement du Finistère.
 Correspondant : M. Beaudoux Philippe, directeur général, au nom et pour le compte du Conseil départemental du Finistère - 4 rue du 19 mars 1962 29018 Quimper Cedex, tél. : 02-98-76-21-30, courriel : virginie.perrot@safi29.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : le projet consiste à restaurer les 2 monuments historiques classés du domaine de Kernault situé à Mellac en 2 phases de travaux. La 1ère phase concerne le Grenier à pans de bois: travaux sur le clos-couvert, création d'un accueil/boutique/cafétéria dans le bâtiment adossé, création de zones d'expositions muséographiques (à l'étage), aménagement de bureaux dans les combles (2nd étage), mise aux normes d'accessibilité pour l'ensemble de l'etablissement Recevant du Public. La 2e phase concerne le Logis Seigneurial: travaux sur le clos-couvert du bâtiment ainsi que les travaux permettant l'ouverture globale au public du 1er étage de l'édifice.
par ailleurs, le hangar fera l'objet d'une restructuration permettant l'implantation d'une chaufferie bois et de sanitaires pour le public. Les aménagements des abords des bâtiments sont également prévus dans le périmètre des travaux
.
Type de marché de travaux :  exécution.
Lieu d'exécution : mellac, 29300.

L'avis implique l'établissement d'un accord-cadre.

Caractéristiques principales : 

l'opération de restauration du Manoir de Kernault à Mellac est divisée en 12 lots répartis en 2 phases de travaux : phase 1 le grenier et phase 2 le logis
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : le projet consiste à restaurer les 2 monuments historiques classés du domaine de Kernault situé à Mellac en 2 phases de travaux. La 1ère phase concerne le Grenier à pans de bois: travaux sur le clos-couvert, création d'un accueil/boutique/cafétéria dans le bâtiment adossé, création de zones d'expositions muséographiques (à l'étage), aménagement de bureaux dans les combles (2nd étage), mise aux normes d'accessibilité pour l'ensemble de l'etablissement Recevant du Public. La 2e phase concerne le Logis Seigneurial: travaux sur le clos-couvert du bâtiment ainsi que les travaux permettant l'ouverture globale au public du 1er étage de l'édifice.
par ailleurs, le hangar fera l'objet d'une restructuration permettant l'implantation d'une chaufferie bois et de sanitaires pour le public. Les aménagements des abords des bâtiments sont également prévus dans le périmètre des travaux.
Des variantes seront-elles prises en compte: oui.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Durée du marché ou délai d'exécution : 27 mois à compter de la notification du marché.
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 1.e.r avril 2019.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 

Autres renseignements demandés : 
     - Autres renseignements demandés : chaque candidat ou chaque membre de l'équipe candidate devra produire dans le cadre de la remise du dossier de candidature, les pièces suivantes :- une lettre de candidature (Dc1 ou équivalent)- une déclaration sur l'honneur attestant qu'il ne fait pas l'objet d'une des interdictions de soumissionner telles que définies aux articles 45 et 48 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 et qu'il est en règle au regard des articles L 151-12 à L 1512-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés.- l'attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle et décennale;
     - Autres renseignements demandés : les pièces permettant l'évaluation de leur expérience : liste des chantiers des 5 dernières années avec coût de ces interventions, lieu d'exécution des travaux, année d'achèvement, indication du maître d'ouvrage et décomposition des principales prestations rentrant dans ces travaux.Ce listing pourra être appuyé d'attestations de bonne exécution par les maîtres d'ouvrage;
     - Autres renseignements demandés : capacités professionnelles : le pouvoir adjudicateur précise que la preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle Qualibat ou équivalent ou par des références de travaux détaillées et précises attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat. Ces modalités sont détaillées dans le règlement de consultation.;
     - Autres renseignements demandés : capacités techniques : liste de l'ensemble du matériel et outillage possédé par l'entreprise pour des chantiers de même nature et des effectifs moyens annuel de l'entreprise dans lequel sera précisé le personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années;
     - Autres renseignements demandés : capacités financières : chiffre d'affaires des 3 dernières années. Le candidat pourra prouver sa capacité financière par tout autre document considéré comme équivalent par le maître d'ouvrage s'il est objectivement dans l'impossibilité de produire l'un des renseignements demandés relatifs à sa capacité financière.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
     - valeur technique : 60 %;
     - prix : 40 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 18 janvier 2019, à 16 heures.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : SAFI-CD/VPE301018.

Renseignements complémentaires : la présente consultation intègre une variante obligatoire d'insertion professionnelle visant à promouvoir l'emploi de personnes considérées comme prioritaires au regard des politiques publiques de l'emploi en vertu des règles relatives à la passation et l'exécution des marchés publics issues de l'ordonnance du 23 juillet 2015 pour les lots no 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11 et 12. Les conditions d'application sont consignées dans le règlement de la consultation et son annexe. Des variantes sont autorisées sur l'ensemble des lots. Le dossier de consultation comporte des prestations supplémentaires éventuelles listées dans le règlement de consultation. Les candidats doivent obligatoirement effectuer une visite des lieux.
les conditions complètes de recevabilité, de remise et de jugement des candidatures et des offres sont précisées dans le règlement de consultation. La durée d'exécution des marchés à compter de la date fixée par l'ordre de service précisant la date de démarrage des prestations est de 27 mois. Elle comprend la période de préparation, le délai d'exécution des travaux, l'amenée et le repli des installations, les opérations préalables à la réception, les congés, (hors intempéries).
le dossier de consultation est intégralement dématérialisé, il est disponible sur la plateforme de téléchargement à l'adresse suivante : http://safi.achatpublic.com sous la référence Safi-Cd/Vpe301018.
En application de l'article 41 de l'ordonnance no2015-899 et Décret no2016-360, les offres doivent être communiquées par voie électronique.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 5 décembre 2018.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : SARL LIZERAND Architecte du Patrimoine.
 Correspondant : Mme Lizerand Dominique,  9 rue Ludovic Castel,  56400 Auray, , tél. : 02-97-59-23-57, , courriel : lizerand2@wanadoo.fr.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : SAFI - Société d'Aménagement du Finistère.
 Correspondant : Mme Perrot Virginie,  4 rue du 19 mars 1962,  29018 Quimper, , tél. : 02-98-76-21-30, , courriel : virginie.perrot@29.fr.
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : 
 adresse internet : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2018_BC8quayIjb.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Rennes 3 contour de la Motte 35000 Rennes, tél. : 02-23-21-28-28, télécopieur : 02-99-63-56-84.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Rennes 3 Contour de la Motte 35000 Rennes, tél. : 02-23-21-28-28, télécopieur : 02-99-63-56-84.

Renseignements relatifs aux lots : 


Lot(s) 1. -
vrd voirie réseaux divers
Mots descripteurs : Equipement muséographique

Lot(s) 2. -
Maçonnerie
Mots descripteurs : Equipement muséographique

Lot(s) 3. -
Charpente bois
Mots descripteurs : Equipement muséographique

Lot(s) 4. -
Couverture
Mots descripteurs : Equipement muséographique

Lot(s) 5. -
Plâtrerie, isolation
Mots descripteurs : Equipement muséographique

Lot(s) 6. -
Menuiserie bois
Mots descripteurs : Equipement muséographique

Lot(s) 7. -
Métallerie, serrurerie
Mots descripteurs : Equipement muséographique

Lot(s) 8. -
Carrelage
Mots descripteurs : Equipement muséographique

Lot(s) 9. -
Peinture
Mots descripteurs : Equipement muséographique

Lot(s) 10. -
Ascenseur
Mots descripteurs : Equipement muséographique

Lot(s) 11. -
Electricité
Mots descripteurs : Equipement muséographique

Lot(s) 12. -
Chauffage, plomberie, sanitaires, ventilation
Mots descripteurs : Equipement muséographique
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous