Centrale des marchés
Désamiantage et ravalement au lycée Pierre-de-Coubertin Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Région Ile-de-France Correspondant : M. Olivier PATAILLE, 24 rue du Général Bertrand, 75007 Paris, tél. : 01 53 85 59 38, Poste 5938, télécopi...
Conseil Régional d'ile-de-france 75007PARIS olivier.pataille@iledefrance.fr 0153855779
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Désamiantage et ravalement au lycée Pierre-de-Coubertin

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1196333

Etat : Avis d'attribution
Publié dans :
SOURCEWEB (15/08/14)
BOAMP (20/08/14)
14-126383

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :Région Ile-de-France
Correspondant : M. Olivier PATAILLE, 24 rue du Général Bertrand, 75007 Paris, tél. : 01 53 85 59 38, Poste 5938, télécopieur : 01 53 85 57 79, courriel : olivier.pataille@iledefrance.fr, adresse internet : http://www.iledefrance.fr/marches-publics/, adresse internet du profil acheteur : https://avis.maximilien.fr/


Objet du marché :Travaux de désamiantage et de ravalement du bâtiment A du lycée Pierre de Coubertin à Meaux (77) :


- Lot 1 : Désamiantage
- Lot 2 : Ravalement
Type de marché de travaux :exécution
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
Objet principal : 45262660
Objets complémentaires : 45443000
Lieu d'exécution et de livraison : Lycée Pierre de Coubertin - Chaussée de Paris, 77100 Meaux
La procédure d'achat du présent avis n'est pas couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC.
Informations de publication :
Numéro de parution : 20140025
Numéro de l'annonce dans la parution : 129
Date de publication :

Type de procédure :Procédure adaptée


Critères d'attribution :Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci dessous avec leur pondération :
Valeur technique de l'offre (note /10). (45 %)
Prix (note /10). (55 %)


Attributions du marché

Attribution du lot :1 - Les travaux ont pour but de procéder à l'enlèvement et l'élimination des matériaux contenant de l'amiante dans le cadre des travaux de ravalement du lycée Pierre de Coubertin à Meaux.
Les travaux consisteront en l'enlèvement des dalles fibrociment en façade et l'évacuation des déchets en décharge de classe 2.
Les prestations de l'entreprise comprennent :
- La dépose, la palettisation, le filmage et la protection des stockages provisoires sur le chantier, l'évacuation en décharge légale et toutes sujétions de préparation, de protection et d'exécution ;
- La fourniture, le transport, la distribution sur le chantier, la pose et toutes sujétions de préparation et mise en oeuvre de tous les ouvrages définis dans le C.C.T.P.;
- Le nettoyage du chantier et des équipements installés, propres au présent lot, Attribué

Date d'attribution :07 août 2014


Titulaire du marché ou du lot :TECHNIQ' et PROCESS' AMIANTE, 60 rue de la Gare, 51140 Muizon


Montant du marché ou niveau des offres :
Montant (HT) : 184 478,4 euros (Euros)

Attribution du lot :2 - Les prestations de l'entreprise comprennent :
- Les études, justifications techniques, dessins et notes de calcul nécessaires à l'établissement du projet suivant les dispositions en vigueur ;
- La fabrication en usine et les travaux complémentaires exécutés éventuellement sur place en atelier forain ;
- Le chargement, le transport et le déchargement à pied d'oeuvre ;
- La fourniture des échafaudages, leur montage, pose et dépose, suivant les règles en vigueur, ainsi que tous les dispositifs nécessaires pour assurer la sécurité du personnel ;
- La sortie, chargement et enlèvement à la décharge publique de tous les gravois propres à ce lot et le nettoyage ;
- La mise en place en usine d'une protection temporaire et sa réparation éventuellement nécessaire après pose pour éviter les souillures et les coups jusqu'à l'achèvement complet des travaux ;
- La fourniture des dispositifs de fixations, boulons et rails d'ancrage lorsque ceux-ci doivent être incorporés au gros oeuvre ;
- Le nettoyage complet du chantier à l'achèvement des travaux propres à ce lot ;
- La rédaction d'un plan de prévention, Attribué

Date d'attribution :07 août 2014


Titulaire du marché ou du lot :SAS SUSANNA PERE ET FILS, 11 rue Coli, 94120 Fontenay sous Bois


Montant du marché ou niveau des offres :
Montant (HT) : 776 061,99 euros (Euros)

Instance chargée des procédures de recours :Tribunal Administratif de Paris, 7 rue de Jouy, Cedex 4 75181 Paris, tél. : 01 44 59 44 00, télécopieur : 01 44 59 46 46, courriel : greffe.ta-paris@juradm.fr, adresse internet : http://paris.tribunal-administratif.fr/

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours :Tribunal Administratif de Paris, 7 rue de Jouy, Cedex 4 75181 Paris, tél. : 01 44 59 44 00, télécopieur : 01 44 59 46 46, courriel : greffe.ta-paris@juradm.fr, adresse internet : http://paris.tribunal-administratif.fr/
Date d'envoi à la publication :14 août 2014
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous